Palvelukoti Tervaskanto, putkiurakka
Someron kaupunki
Palvelukoti Tervaskanto, Somero, uudisrakennus: putkiurakka sivu-urakkana urakka-asiakirjojen mukaan.
Pyydämme urakkatarjoustanne yllä mainitusta putkiurakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.
Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan annetun ohjeen mukaan. Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle.
Teknisen johtajan päätöksen 28.4.2023 mukaan Tervaskannon palvelutalon urakkahankinnassa (jaettu urakka) putkiurakan kilpailutus käynnistetään uudelleen nopeutetulla menettelyllä. Putkiurakan osalta tarjoajien tarjoukset eivät ole enää voimassa hankintayksiköstä johtumattomien urakan käynnistämiseen tarvittavien päätöksien viivästymisten takia, joten putkiurakan kilpailutus käynnistetään uudelleen. Nopeutettu menettely on tarpeellinen, koska rakennushankkeen pääurakoitsija ja muut jaetun urakan urakoitsijat on jo valittu ja rakentamisen tulee käynnistyä kesäkuussa 2023.
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-06-02. Hankinta julkaistiin 2023-05-10.
ToimittajatSeuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka? Mitä?- • Putkijohtojen, tietoliikenne- ja sähkölinjojen rakennustyöt › Putkijohtojen yleiset rakentamistyöt
Hankintojen historia
| Päivämäärä | Asiakirja |
|---|---|
| 2023-05-10 | hankintailmoitus |
| 2023-09-14 | Ilmoitus tehdystä sopimuksesta |
hankintailmoitus (2023-05-10)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Putkijohtojen yleiset rakentamistyöt
Lyhyt kuvaus:
Ilmoituksen metatiedot
Alkukieli: suomi 🗣️
Asiakirjatyyppi: hankintailmoitus
Sopimuksen luonne: Urakat
Asetus: Euroopan unioni ja WTO-maat
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
Koodi: Putkijohtojen yleiset rakentamistyöt 📦
Suorituspaikka
NUTS-alue: Varsinais-Suomi 🏙️
Menettely
Menettelyn tyyppi: Avoin menettely
Tarjouksen tyyppi: Tarjous koskee kaikkia eriä
Myöntämisperusteet
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous
Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Maa: Suomi 🇫🇮
Hankintaviranomaisen tyyppi: Alue- tai paikallistason virasto/laitos
Hankintaviranomaisen nimi: Someron kaupunki
Postiosoite: Joensuuntie 20
Postinumero: 31400
Postitoimipaikka: Somero
Yhteystiedot
Internetosoite: http://www.somero.fi 🌏
Sähköposti: toimisto@juhaconsulting.fi 📧
Puhelin: +358 447791241 📞
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/somero?id=459824&tpk=9c1b4844-7432-481d-b241-7f6a974cb4c7 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/somero?id=459824&tpk=9c1b4844-7432-481d-b241-7f6a974cb4c7 🌏
Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2023-05-10 📅
Tarjousten jättämisen määräaika: 2023-06-02 📅
Julkaisupäivä: 2023-05-15 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2023/S 093-287318
EUVL-S-numero: 93
Lisätietoja
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
Kesto: 14 kuukautta
Lisätietoja:
Suorituspaikka
Pääkohde tai suorituspaikka: Somero
Menettely
Oikeusperusta: 32014L0024
Nopeutettu menettely:
Tarjousten vastaanottoaika: 12:00
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen voimassaoloaika: 3 kuukautta
Tarjousten avauspäivä: 2023-06-02 📅
Tarjousten avausaika: 13:00
Paikka: Somero
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Hinta
Laatukriteeri (painotus): 100
Hinta (painotus): 100
Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Kansallinen rekisterinumero: 0153082-0
Yhteystiedot
Yhteyspiste: Markus Älli
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/somero?id=459824&tpk=9c1b4844-7432-481d-b241-7f6a974cb4c7 🌏
Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 093-287318 (2023-05-10)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Putkijohtojen yleiset rakentamistyöt
Lyhyt kuvaus:
Palvelukoti Tervaskanto, Somero, uudisrakennus: putkiurakka sivu-urakkana urakka-asiakirjojen mukaan.
Pyydämme urakkatarjoustanne yllä mainitusta putkiurakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.
Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan annetun ohjeen mukaan. Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle.
Teknisen johtajan päätöksen 28.4.2023 mukaan Tervaskannon palvelutalon urakkahankinnassa (jaettu urakka) putkiurakan kilpailutus käynnistetään uudelleen nopeutetulla menettelyllä. Putkiurakan osalta tarjoajien tarjoukset eivät ole enää voimassa hankintayksiköstä johtumattomien urakan käynnistämiseen tarvittavien päätöksien viivästymisten takia, joten putkiurakan kilpailutus käynnistetään uudelleen. Nopeutettu menettely on tarpeellinen, koska rakennushankkeen pääurakoitsija ja muut jaetun urakan urakoitsijat on jo valittu ja rakentamisen tulee käynnistyä kesäkuussa 2023.
Näytä lisää
Alkukieli: suomi 🗣️
Asiakirjatyyppi: hankintailmoitus
Sopimuksen luonne: Urakat
Asetus: Euroopan unioni ja WTO-maat
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
Koodi: Putkijohtojen yleiset rakentamistyöt 📦
Suorituspaikka
NUTS-alue: Varsinais-Suomi 🏙️
Menettely
Menettelyn tyyppi: Avoin menettely
Tarjouksen tyyppi: Tarjous koskee kaikkia eriä
Myöntämisperusteet
Kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous
Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Maa: Suomi 🇫🇮
Hankintaviranomaisen tyyppi: Alue- tai paikallistason virasto/laitos
Hankintaviranomaisen nimi: Someron kaupunki
Postiosoite: Joensuuntie 20
Postinumero: 31400
Postitoimipaikka: Somero
Yhteystiedot
Internetosoite: http://www.somero.fi 🌏
Sähköposti: toimisto@juhaconsulting.fi 📧
Puhelin: +358 447791241 📞
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/somero?id=459824&tpk=9c1b4844-7432-481d-b241-7f6a974cb4c7 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/somero?id=459824&tpk=9c1b4844-7432-481d-b241-7f6a974cb4c7 🌏
Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2023-05-10 📅
Tarjousten jättämisen määräaika: 2023-06-02 📅
Julkaisupäivä: 2023-05-15 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2023/S 093-287318
EUVL-S-numero: 93
Lisätietoja
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista.
Rakennuspaikkaan voi tutustua itsenäisesti.
Rakennuspaikkaa esittelee tarvittaessa Markus Älli puh. 044 7791 241.
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
Palvelukoti Tervaskanto, Somero, uudisrakennus: putkiurakka sivu-urakkana urakka-asiakirjojen mukaan.
Pyydämme urakkatarjoustanne yllä mainitusta putkiurakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.
Pyydetyt yksikköhinnat ilmoitetaan annetun ohjeen mukaan. Tarjous laaditaan oheiselle urakkatarjouslomakkeelle.
Teknisen johtajan päätöksen 28.4.2023 mukaan Tervaskannon palvelutalon urakkahankinnassa (jaettu urakka) putkiurakan kilpailutus käynnistetään uudelleen nopeutetulla menettelyllä. Putkiurakan osalta tarjoajien tarjoukset eivät ole enää voimassa hankintayksiköstä johtumattomien urakan käynnistämiseen tarvittavien päätöksien viivästymisten takia, joten putkiurakan kilpailutus käynnistetään uudelleen. Nopeutettu menettely on tarpeellinen, koska rakennushankkeen pääurakoitsija ja muut jaetun urakan urakoitsijat on jo valittu ja rakentamisen tulee käynnistyä kesäkuussa 2023.
Näytä lisää
Rakennuskohde käsittää palvelukoti Tervaskannon uudisrakennuksen rakentamisen. Rakennuspaikan osoite on Turuntie 44, 31401 Somero.
2 kerroksinen palvelutalorakennus, jossa 60 kpl palveluasuntoja.
Laajuustiedot: kerrosala 3893 km2, tilavuus 14 889 rm3.
Rakennuspaikan kohdalta on purettu vanha toimistorakennus perustuksineen ja paikka tasattu rakennuspaikalla olevilla massoilla.
Jaettuna urakkana urakkatarjouspyyntöasiakirjojen mukaan.
Rakennuskohde on ARA-rahoitteinen.
Lisätietoja:
Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista.
Rakennuspaikkaan voi tutustua itsenäisesti.
Rakennuspaikkaa esittelee tarvittaessa Markus Älli puh. 044 7791 241.
Pääkohde tai suorituspaikka: Somero
Menettely
Oikeusperusta: 32014L0024
Nopeutettu menettely:
Teknisen johtajan päätöksen 28.4.2023 mukaan Tervaskannon palvelutalon urakkahankinnassa (jaettu urakka) putkiurakan kilpailutus käynnistetään uudelleen pikaisesti nopeutetulla menettelyllä. Putkiurakan osalta tarjoajien tarjoukset eivät ole enää voimassa hankintayksiköstä johtumattomien urakan käynnistämiseen tarvittavien päätöksien viivästymisten takia, joten putkiurakan kilpailutus käynnistetään uudelleen. Nopeutettu menettely on tarpeellinen, koska rakennushankkeen pääurakoitsija ja muut jaetun urakan urakoitsijat on jo valittu ja rakentamisen tulee käynnistyä kesäkuussa 2023.
Näytä lisää
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen voimassaoloaika: 3 kuukautta
Tarjousten avauspäivä: 2023-06-02 📅
Tarjousten avausaika: 13:00
Paikka: Somero
Myöntämisperusteet
Laatukriteeri (nimi): Hinta
Laatukriteeri (painotus): 100
Hinta (painotus): 100
Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Kansallinen rekisterinumero: 0153082-0
Yhteystiedot
Yhteyspiste: Markus Älli
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/somero?id=459824&tpk=9c1b4844-7432-481d-b241-7f6a974cb4c7 🌏
Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2023/S 093-287318 (2023-05-10)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-09-14)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo: 638 400 EUR 💰
Ilmoituksen metatiedot
Asiakirjatyyppi: Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Menettely
Tarjouksen tyyppi: Ei sovelleta
Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2023-09-14 📅
Julkaisupäivä: 2023-09-19 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2023/S 180-563774
Viittaa ilmoitukseen: 2023/S 093-287318
EUVL-S-numero: 180
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus: Someron kaupunki pyysi tarjouksia Palvelukoti Tervaskannon putkiurakasta.
Menettely
Nopeutettu menettely:
Sopimuksen tekeminen
Sopimuksen tekemispäivä: 2023-06-22 📅
Nimi: Loimaan HT-Asennus Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1057806-8
Postitoimipaikka: Loimaa
Maa: Suomi 🇫🇮
Varsinais-Suomi 🏙️
Hankinnan kokonaisarvo: 638 400 EUR 💰
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 2
Lähde: OJS 2023/S 180-563774 (2023-09-14)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo: 638 400 EUR 💰
Ilmoituksen metatiedot
Asiakirjatyyppi: Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Menettely
Tarjouksen tyyppi: Ei sovelleta
Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2023-09-14 📅
Julkaisupäivä: 2023-09-19 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2023/S 180-563774
Viittaa ilmoitukseen: 2023/S 093-287318
EUVL-S-numero: 180
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus: Someron kaupunki pyysi tarjouksia Palvelukoti Tervaskannon putkiurakasta.
Menettely
Nopeutettu menettely:
Teknisen johtajan päätöksen 28.4.2023 mukaan Tervaskannon palvelutalon urakkahankinnassa (jaettu urakka) putkiurakan kilpailutus käynnistettiin uudelleen pikaisesti nopeutetulla menettelyllä. Putkiurakan osalta tarjoajien tarjoukset eivät enää olleet voimassa hankintayksiköstä johtumattomien urakan käynnistämiseen tarvittavien päätöksien viivästymisten takia, joten putkiurakan kilpailutus käynnistettiin uudelleen. Kilpailutus tehtiin nopeutetulla menettelyllä, koska rakennushankkeen pääurakoitsija ja muut jaetun urakan urakoitsijat on jo valittu ja rakentamisen tulee käynnistyä kesäkuussa 2023.
Näytä lisää
Sopimuksen tekeminen
Sopimuksen tekemispäivä: 2023-06-22 📅
Nimi: Loimaan HT-Asennus Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1057806-8
Postitoimipaikka: Loimaa
Maa: Suomi 🇫🇮
Varsinais-Suomi 🏙️
Hankinnan kokonaisarvo: 638 400 EUR 💰
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 2
Lähde: OJS 2023/S 180-563774 (2023-09-14)
Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕
- Rakennustyöt (>20 uudet hankinnat)