Pyhännän kunnassa Puhdistamontielle on suunniteltu esikäsittelylaitos, jonka tarkoitus on leikata elintarviketeollisuuden jätevesien kuormitusta.
Urakkaan sisältyy mm. paineviemärin,vesijohdon,esikäsittelylaitokseen liittyvien säiliöiden,pumppamoiden, putkistojen,kaivojen ym. rakentaminen.
Esikäsittelylaitoksen alueen rakennekerrosten rakentaminen ym.
Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2023-08-14.
Hankinta julkaistiin 2023-07-17.
Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kohde Hankinnan laajuus
Otsikko: Esikäsittelylaitokseen liittyvä infraurakka
629
Tuotteet/palvelut: Rakennustyöt📦
Lyhyt kuvaus:
“Pyhännän kunnassa Puhdistamontielle on suunniteltu esikäsittelylaitos, jonka tarkoitus on leikata elintarviketeollisuuden jätevesien kuormitusta.
Urakkaan...”
Lyhyt kuvaus
Pyhännän kunnassa Puhdistamontielle on suunniteltu esikäsittelylaitos, jonka tarkoitus on leikata elintarviketeollisuuden jätevesien kuormitusta.
Urakkaan sisältyy mm. paineviemärin,vesijohdon,esikäsittelylaitokseen liittyvien säiliöiden,pumppamoiden, putkistojen,kaivojen ym. rakentaminen.
Esikäsittelylaitoksen alueen rakennekerrosten rakentaminen ym.
Näytä lisää
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: EUR 300000.0 💰
1️⃣
Suorituspaikka: Pohjois-Pohjanmaa🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Pyhännän kunnassa, Puhdistamon tien varressa.
Hankinnan kuvaus:
“Maanrakennusurakka, joka sisältää putkistotöitä ja maanrakennustöitä tulevalla esikäsittelylaitoksen alueella ja Puhdistamontien varressa.
Tilaaja toimittaa...”
Hankinnan kuvaus
Maanrakennusurakka, joka sisältää putkistotöitä ja maanrakennustöitä tulevalla esikäsittelylaitoksen alueella ja Puhdistamontien varressa.
Tilaaja toimittaa osan urakkaan liittyvistä materiaaleista.
Näytä lisää Myöntämisperusteet
Hinta
Hankinnan laajuus
Arvioitu kokonaisarvo ilman arvonlisäveroa: EUR 200000.0 💰
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Kuvaus
Kesto: 3
Tiedot kutsuttavien ehdokkaiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Ehdokkaiden arvioitu määrä: 5
Objektiiviset kriteerit rajoitetun ehdokasjoukon valitsemiseksi:
“Alustavasti valitut urakoitsijat ovat rakentaneet vastaavia kohteita Pyhännän kunnassa.” Kuvaus
Lisätietoja: Hankinta on ehdollinen.
Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:
“Urakoitsijalla on kokemusta useista vastaavista maanrakennusurakoista, joissa on ollut mm. infran rakentamista putkistotöineen.
Tilaajavastuulain mukaiset...”
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista
Urakoitsijalla on kokemusta useista vastaavista maanrakennusurakoista, joissa on ollut mm. infran rakentamista putkistotöineen.
Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet
Vastaavien henkilöiden koulutus ja työkokemus vaatimus
Työmaaorganisaatio nimettyine vastuuhenkilöineen
Urakoitsija on yleisen hankintalain vaatimuksien mukaisissa rekistereissä.
Näytä lisää Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Sopimukseen liittyvät ehdot
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot:
“Urakkasopimus voidaan tehdä mm. kun kunnalisten päätöksien valistusajat ovat päättyneet.” Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys
Menettely Toimenpiteen tyyppi
Rajoitettu menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2023-08-14
12:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 2
Täydentävät tiedot Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lisätietoja
“Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/90882/notice/133060” Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus🌏 Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista): 23.8.2023 mennessä
Lähde: OJS 2023/S 139-440326 (2023-07-17)
Lisätietoilmoitus (2023-08-07)
Täydentävät tiedot Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2023/S 139-440326
Muutokset Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: II.2.4
Muutettavan tekstin paikka: Kuvaus hankinnasta
Vanha arvo
Teksti:
“Maanrakennusurakka, joka sisältää putkistotöitä ja maanrakennustöitä tulevalla esikäsittelylaitoksen alueella ja Puhdistamontien varressa.
Tilaaja toimittaa...”
Teksti
Maanrakennusurakka, joka sisältää putkistotöitä ja maanrakennustöitä tulevalla esikäsittelylaitoksen alueella ja Puhdistamontien varressa.
Tilaaja toimittaa osan urakkaan liittyvistä materiaaleista.
Näytä lisää Uusi arvo
Teksti:
“Maanrakennusurakka, joka sisältää putkistotöitä ja maanrakennustöitä Puhdistamontien varressa.
Esikäsittelylaitoksen kentän rakentaminen on oma...”
Teksti
Maanrakennusurakka, joka sisältää putkistotöitä ja maanrakennustöitä Puhdistamontien varressa.
Esikäsittelylaitoksen kentän rakentaminen on oma urakka
Ilmoitus koskee kumpaakin urakkaa. Urakasta tulee oma tarjouspyyntö.
Tilaaja toimittaa osan urakkaan liittyvistä materiaaleista.
Näytä lisää Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.2
Muutettavan tekstin paikka: Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten määräaika
Vanha arvo
Päivämäärä: 2023-08-14 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2023-08-12 📅
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: VI.4.3
Muutettavan tekstin paikka: Muutoksenhakumenettely
Vanha arvo
Teksti: 23.8.2023 mennessä
Uusi arvo
Teksti: 5.9.2023 mennessä
Muut lisätiedot
“Hankintailmoitukseen on tullut seuraavat muutokset:
Infraurakka on jaettu kahteen erilliseen urakkaan suunnitelmien viivästymisen vuoksi.
1....”
Hankintailmoitukseen on tullut seuraavat muutokset:
Infraurakka on jaettu kahteen erilliseen urakkaan suunnitelmien viivästymisen vuoksi.
1. Esikäsittelylaitoksen Puhdistamontien vesihuoltolaitteiden rakentaminen
Tarjouksen jättöaika on 12.8.2023 klo 12.00 mennessä. Lisätietoja: pertti.haikio@pyhanta.fi
2. Esikäsittelylaitoksen kentän rakentaminen. Tämän urakan tarjouspyyntöasikirjat valmistuvat
myöhemmin ja asiakirjat lähetetään sen jälkeen tarkoitus on, että kentän rakentaminen
suoritetaan tämän vuoden aikana.
Näytä lisää
Lähde: OJS 2023/S 154-489950 (2023-08-07)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-10-16) Kohde Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Pyhännän kunnassa Puhdistamontielle on suunniteltu esikäsittelylaitos, jonka tarkoitus on leikata elintarviketeollisuuden jätevesien kuormitusta.
Urakkaan...”
Lyhyt kuvaus
Pyhännän kunnassa Puhdistamontielle on suunniteltu esikäsittelylaitos, jonka tarkoitus on leikata elintarviketeollisuuden jätevesien kuormitusta.
Urakkaan sisältyy mm. paineviemärin ym. rakentaminen.
Esikäsittelylaitoksen alueen rakennekerrosten rakentaminen ym.
Näytä lisää
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 33649.88 💰
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Julkinen vesi- ja energiahuolto📦
Hankinnan kuvaus:
“Maanrakennusurakka, joka sisältää putkistotöitä ja maanrakennustöitä Puhdistamontien varressa.
Tilaaja toimittaa osan urakkaan liittyvistä materiaaleista.”
Menettely Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2023/S 139-440326
Sopimuksen tekeminen
1️⃣
Sopimuksen numero: 2023-138532-001-001
Otsikko: Puhdistamontien varren vesihuoltolaitteiden rakentaminen
Sopimuksen tekopäivä: 2023-10-09 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 4
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 4
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Pertti Kallinen Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1013137-0
Postiosoite: Metäperäntie 481,92430 Paavola
Postitoimipaikka: Paavola
Postinumero: 92430
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 400282135📞
Alue: Pohjois-Pohjanmaa🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys ✅ Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 40000.0 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 33649.88 💰
Täydentävät tiedot Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista): 5.9.2023 mennessä
Lähde: OJS 2023/S 203-637801 (2023-10-16)