Kokkolan kaupunki (jäljempänä myös "Tilaaja") rakennuttaa Kiviniityn päiväkodin uudisrakennuksen tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii projektin pääurakoitsijana. LVI-, IV-, SPR- sekä sähkö- ja AV-urakat toteutetaan pääurakkaan alisteisina sivu-urakoina. Sivu-urakat on kilpailutettu ja hankintapäätökset tehty tästä kilpailutuksesta erillisinä hankintoina. Tällä hankintailmoituksella Tilaaja pyytää tarjouksia Kiviniityn päiväkodin rakennusurakasta (pääurakka). Rakennusurakoitsija vastaa pääurakoitsijana hankkeen kokonaisuudesta sekä sivu-urakoiden yhteensovittamisesta. Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu hankintailmoituksen liitteissä. AIKATAULU Hanke on erittäin aikataulukriittinen. Tilaajalla on kriittinen ja kiireellinen tarve päiväkotipaikkojen lisäämiseksi kasvavan kysynnän johdosta. Nykyiset tilat eivät riitä vastaamaan palvelutarpeeseen, minkä vuoksi uuden päiväkodin toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa on Tilaajalle ehdottoman välttämätöntä. Urakka tulee toteuttaa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn aikataulun mukaisesti ilman viivästyksiä. Hankkeensuunniteltu suunniteltu aikataulu: Hankintailmoituksen julkaisu: Tammikuu 2026 Tarjouspyynnön kysymysten määräaika: Ilmoitettu Hilmassa. Vastaukset kysymyksiin: Viimeistään 6 pv ennen tarjousten jättämisen määräaikaa. Tarjousten jättämisen määräaika: Ilmoitettu Hilmassa. Selonottoneuvottelu: Helmikuu 2026 Hankintalain mukainen hankintapäätös ja hankintapäätöksestä ilmoittaminen: Maaliskuu 2026 Hankintasopimuksen allekirjoitus: Maalis-huhtikuu 2026 Valmiin päiväkodin luovutus Tilaajalle: Toukokuu 2027
Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2026-02-19.
Hankinta julkaistiin 2026-01-19.
hankintailmoitus (2026-01-19) Kohde Hankinnan laajuus
Otsikko: Kiviniityn päiväkodin rakennusurakka
Viitenumero: 591220
Lyhyt kuvaus:
“Kokkolan kaupunki (jäljempänä myös "Tilaaja") rakennuttaa Kiviniityn päiväkodin uudisrakennuksen tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa....”
Lyhyt kuvaus
Kokkolan kaupunki (jäljempänä myös "Tilaaja") rakennuttaa Kiviniityn päiväkodin uudisrakennuksen tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa.
Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii projektin pääurakoitsijana. LVI-, IV-, SPR- sekä sähkö- ja AV-urakat toteutetaan pääurakkaan alisteisina sivu-urakoina. Sivu-urakat on kilpailutettu ja hankintapäätökset tehty tästä kilpailutuksesta erillisinä hankintoina. Tällä hankintailmoituksella Tilaaja pyytää tarjouksia Kiviniityn päiväkodin rakennusurakasta (pääurakka). Rakennusurakoitsija vastaa pääurakoitsijana hankkeen kokonaisuudesta sekä sivu-urakoiden yhteensovittamisesta.
Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu hankintailmoituksen liitteissä.
AIKATAULU
Hanke on erittäin aikataulukriittinen. Tilaajalla on kriittinen ja kiireellinen tarve päiväkotipaikkojen lisäämiseksi kasvavan kysynnän johdosta. Nykyiset tilat eivät riitä vastaamaan palvelutarpeeseen, minkä vuoksi uuden päiväkodin toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa on Tilaajalle ehdottoman välttämätöntä.
Urakka tulee toteuttaa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn aikataulun mukaisesti ilman viivästyksiä.
Näytä lisää
Sopimustyyppi: Urakat
Tuotteet/palvelut: Rakennustyöt📦 Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Kokkolan kaupunki (jäljempänä myös "Tilaaja") rakennuttaa Kiviniityn päiväkodin uudisrakennuksen tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa....”
Hankinnan kuvaus
Kokkolan kaupunki (jäljempänä myös "Tilaaja") rakennuttaa Kiviniityn päiväkodin uudisrakennuksen tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyssä laajuudessa.
Hankkeen urakkamuotona on jaettu urakka, jossa rakennusurakoitsija toimii projektin pääurakoitsijana. LVI-, IV-, SPR- sekä sähkö- ja AV-urakat toteutetaan pääurakkaan alisteisina sivu-urakoina. Sivu-urakat on kilpailutettu ja hankintapäätökset tehty tästä kilpailutuksesta erillisinä hankintoina. Tällä hankintailmoituksella Tilaaja pyytää tarjouksia Kiviniityn päiväkodin rakennusurakasta (pääurakka). Rakennusurakoitsija vastaa pääurakoitsijana hankkeen kokonaisuudesta sekä sivu-urakoiden yhteensovittamisesta.
Hankinnan kohde on tarkemmin kuvattu hankintailmoituksen liitteissä.
AIKATAULU
Hanke on erittäin aikataulukriittinen. Tilaajalla on kriittinen ja kiireellinen tarve päiväkotipaikkojen lisäämiseksi kasvavan kysynnän johdosta. Nykyiset tilat eivät riitä vastaamaan palvelutarpeeseen, minkä vuoksi uuden päiväkodin toteuttaminen suunnitellussa aikataulussa on Tilaajalle ehdottoman välttämätöntä.
Urakka tulee toteuttaa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyn aikataulun mukaisesti ilman viivästyksiä.
Näytä lisää
Suorituspaikka: Keski-Pohjanmaa🏙️ Kesto
Aloituspäivä: 2026-04-01 📅
Loppupäivä: 2027-05-31 📅
Myöntämisperusteet
Hinta ✅
Hinta (painotus): 100
Otsikko
Erän tunnistenumero: LOT-0000
Menettely Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely ✅ Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2026-02-19 10:00:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2026-02-19 10:01:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Liikevaihtovaatimus
Yrityksen liikevaihdon tulee olla vähintään 5 000 000 euroa kolmen (3) edellisen, kukin enintään 12 kuukauden mittaisen tilikauden...”
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä
Liikevaihtovaatimus
Yrityksen liikevaihdon tulee olla vähintään 5 000 000 euroa kolmen (3) edellisen, kukin enintään 12 kuukauden mittaisen tilikauden aikana.
Mikäli tarjous jätetään ryhmittymänä tai tarjoaja käyttää voimavara-alihankkijoita, voivat ryhmittymän jäsenet yhdessä tai tarjoaja ja sen ilmoittama voimavara-alihankkija yhdessä täyttää edellä esitetyn liikevaihtovaatimuksen.
Tällöin tarjoaja ilmoittaa ESPD-lomakkeella ryhmittymän jäsenten tai tarjoajan ja voimavara-alihankkijoiden yhteenlasketun liikevaihdon kultakin tilikaudelta.
Näytä lisää
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Kaupparekisteriin merkitseminen
Tarjoaja on merkitty asiaankuuluviin sijoittautumisjäsenvaltionsa pitämiin kaupparekistereihin:
Se on merkitty...”
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä
Kaupparekisteriin merkitseminen
Tarjoaja on merkitty asiaankuuluviin sijoittautumisjäsenvaltionsa pitämiin kaupparekistereihin:
Se on merkitty sijoittautumisjäsenvaltion pitämään, direktiivin 2014/24/EU liitteessä XI kuvattuun ammattirekisteriin; tietyistä jäsenvaltioista tulevien tarjoajien täytyy mahdollisesti täyttää muita samassa liitteessä säädettyjä vaatimuksia.
Näytä lisää
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Referenssivaatimus
Tarjoajalla tulee olla kaksi (2) hankinnan kohdetta vastaavaa referenssiä. Hankinnan kohdetta vastaavana pidetään seuraavanlaista...”
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä
Referenssivaatimus
Tarjoajalla tulee olla kaksi (2) hankinnan kohdetta vastaavaa referenssiä. Hankinnan kohdetta vastaavana pidetään seuraavanlaista referenssiä:
1. Kyseessä on vähintään 1500 krs-m2 kokoinen uudisrakennushanke, jonka kohteena on ollut hoitoalan-, opetusrakennus tai pelastuslaitos (tilastokeskuksen rakennusluokitus 2018). Kohde on luovutettu tilaajalle käyttöön ja lopputarkastus on hyväksytysti suoritettu.
2. Tarjoaja, tarjoajan voimavara-alihankkija tai jokin ryhmittymän jäsenistä on toiminut pääurakoitsijana referenssikohteessa suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Ei ole riittävää, että tarjoaja, tarjoajan voimavara-alihankkija tai ryhmittymän jäsen on ollut referenssihankkeessa jonkin tahon alihankkijana. Tarjoaja, voimavara-alihankkija tai ryhmittymän jäsen on kuitenkin saanut käyttää valmistamisessa, toimituksessa ja asentamisessa alihankintaa.
3. Referenssisopimus ei saa olla kymmentä (10) vuotta vanhempi tarjouksen viimeisestä mahdollisesta jättöpäivästä laskettuna. Tällä tarkoitetaan sitä, että referenssi on päättynyt mainitun viimeisen kymmenen (10) vuoden aikana.
Referenssistä on ilmoitettava kaikki pyydetyt tiedot. Yksilöimättömiä referenssejä ei huomioida.
Hankintayksikkö voi tarkastaa ilmoitetut referenssit ilmoitetuilta referenssiasiakkailta.
Näytä lisää
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Luottoluokitusvaatimus
Tarjoajan luottoluokituksen on Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokituksessa tai vastaavassa ulkopuolisen tahon todentamassa...”
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä
Luottoluokitusvaatimus
Tarjoajan luottoluokituksen on Suomen Asiakastieto Oy:n luottoluokituksessa tai vastaavassa ulkopuolisen tahon todentamassa luottoluokituksessa oltava vähintään tyydyttävä A tai vastaava.
Jos tarjoajana on ryhmittymä tai tarjoaja käyttää voima-vara-alihankkijoita tulee tarjoajan ja jokaisen ryhmittymän jäsenen/ voimavara-alihankkijan täyttää yksin tämä luottoluokitusvaatimus
Täydentävät tiedot Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Kansallinen rekisterinumero: 3006157-6
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Alue: Helsinki-Uusimaa🏙️
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi📧
Puhelin: +358 295643300📞
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus🌏 Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista):
“Valitusosoitus Julkista hankintaa koskeva päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi,...”
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista)
Valitusosoitus Julkista hankintaa koskeva päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu voidaan saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-taa (asianosainen). Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Näytä lisää Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä maksua käytetään
Lähde: OJS 2026/S 014-045806 (2026-01-19)
hankintailmoitus (2026-02-03)
Muutokset Muut lisätiedot
“Tehty korjaus: Hankintayksikkö on täsmentänyt hankinta-asiakirjoja lisäämällä tarjouspyyntöön liite tiedoston ”RU määräluettelo – Tarkennukset 30.1.26”. ...”
Tehty korjaus: Hankintayksikkö on täsmentänyt hankinta-asiakirjoja lisäämällä tarjouspyyntöön liite tiedoston ”RU määräluettelo – Tarkennukset 30.1.26”. Tarjoajan vastuulla on huomioida sekä käyttää hyväkseen täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.
Näytä lisää
Lähde: OJS 2026/S 024-081610 (2026-02-03)