Asfalttiurakka 2025 sisältäen asfaltoinnit yli 500m², pohja- sekä jyrsintätyöt

Tampereen Infra Oy

Hankinnan kohteina ovat eri kokoiset pääsääntöisesti Tampereen kaupungin alueella sijaitsevat yleiselle liikenteelle tarkoitettujen katujen ja teiden sekä muiden liikenne-, piha-, yms. alueiden yli 500 m²:n urakkakohteet sisältäen asfaltoinnit, pohja- sekä jyrsintätyöt. Urakoitsija toimii työkohteiden päätoteuttajana. Tarkemmat tiedot tarjouspyyntöasiakirjoissa. Hankintaan sovelletaan täydentävinä ehtoina Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

Määräaika

Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2025-04-15. Hankinta julkaistiin 2025-03-06.

Kuka?

• Tampereen Infra Oy

Mitä?

• Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennus-, perustus- ja päällystystyöt › Erilaiset päällystystyöt

Missä?

• Länsi-Suomi › Pirkanmaa

Hankintojen historia

Päivämäärä	Asiakirja
2025-03-06	hankintailmoitus
2025-03-24	hankintailmoitus

hankintailmoitus (2025-03-06)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Asfalttiurakka 2025 sisältäen asfaltoinnit yli 500m², pohja- sekä jyrsintätyöt
Viitenumero: H25001TP
Lyhyt kuvaus:

Sopimustyyppi: Urakat
Tuotteet/palvelut: Erilaiset päällystystyöt 📦
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: 12 000 000 EUR 💰
Kuvaus
Sisäinen tunniste: 2025-020168-LOT-0001
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) ✅
Lähestymistapa ympäristövaikutusten vähentämiseen: Siirtyminen kiertotalouteen
Edistettävä sosiaalinen tavoite: Pitkäaikaistyöttömien, heikossa asemassa olevien ja/tai vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuudet
Esteettömyysvaatimusten käyttö teknisissä eritelmissä vammaisia henkilöitä varten: Vammaisia koskevat esteettömyysvaatimukset on otettu huomioon
Maa: Suomi 🇫🇮
Suorituspaikka: Pirkanmaa 🏙️
Kesto
Aloituspäivä: 2025-05-02 📅
Loppupäivä: 2029-05-01 📅
Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
Myöntämisperusteet
Hinta ✅
Otsikko
Erän tunnistenumero: LOT-0000

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely ✅
Oikeusperusta: Direktiivi 2014/24/EU
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2025-04-15 09:00:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2025-04-15 09:15:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Tarjousten avaus ei ole julkinen tilaisuus
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 4 kuukautta
Tarjouspyynnön ehdot
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen
Vakuus vaaditaan ✅
Tarjousten avaamisen päivämäärä: 2025-04-15 09:15:00 📅
Paikka: Tarjousten avaus ei ole julkinen tilaisuus
Sähköinen luettelo: Sallittu
Sähköinen laskutus: Pakollinen
Sähköistä maksua käytetään ✅
Lisätietojen pyytämisen määräaika: 2025-03-21 09:00:00 📅

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:

Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet: Tarjoaja on hoitanut tarjouspyyntöasiakirjoissa mainitut velvoitteet.

Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:

Muut soveltuvuusvaatimukset: Tarjoajan laadunvarmistuksen on oltava riittävä tarjouspyynnön mukaisten töiden suorittamiseen. Tilaaja vaatii, että tarjoajalla on ISO9001-periaatteita noudattava laatujärjestelmä. Laatujärjestelmän ei tarvitse olla sertifioitu.

Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:

Referenssivaatimukset: Tarjoajalla tulee olla päätoteuttajan roolissa vähintään kaksi (2) referenssiä tarjouspyyntöä vastaavien asfalttiurakoiden suorittamisesta kaupunkiympäristössä viimeiseltä viideltä (5) vuodelta tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien. Referenssiurakoiden arvon tulee olla yhteensä vähintään 400 000 euroa.

Vaadittavat vakuudet ja takuut:

ks. urakkasopimusluonnos: "Rakennusajan vakuus: Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta työkauden urakkahinnasta. Rakennusajan vakuus asetetaan kullekin työkaudelle erikseen. Vakuudeksi hyväksytään suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, rahalaitokseen tehty rahatallennus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus. Vakuuden on oltava arvoltaan 10 % urakkasummasta ja sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan. Rakennusajan vakuus annetaan tilaajalle urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen kuin urakoitsijalle suoritetaan osaakaan urakkahinnasta. Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa: a)Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä b)Viivästyssakon suorittamisesta c)Niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen. Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työkauden suoritukset ovat kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, joille rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu. Takuuaika ja takuuajan vakuus: Takuuaika on kunkin urakkakauden päällystystöissä kolme (3) vuotta. Päällystystöiden laatu arvostellaan takuuajan jälkeen kesällä takuutarkastuksen yhteydessä, kun liukkauden torjuntaan käytettävä hiekoitussepeli yms. on harjattu pois. Takuun nojalla korjattujen työkohteiden takuuaikaa jatketaan yhdellä (1) vuodella. Takuuajan vakuus on 2 % kunkin urakkakauden töiden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 98 / 36 §) ja sen tulee olla voimassa kolme vuotta (3) ja kolme (3) kuukautta kunkin päällystyskauden töiden vastaanotosta lukien. Takuuajan vakuudeksi hyväksytään rakennuttajan nimiin ostettu kotimaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus. Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei takuunantaja vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE 98 78–81 §:n perusteella."

Vaadittavat vakuudet ja takuut

ks. urakkasopimusluonnos:

"Rakennusajan vakuus:
Rakennusajan vakuus on 10 % arvonlisäverottomasta työkauden urakkahinnasta. Rakennusajan vakuus asetetaan kullekin työkaudelle erikseen. Vakuudeksi hyväksytään suomalaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, rahalaitokseen tehty rahatallennus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus. Vakuuden on oltava arvoltaan 10 % urakkasummasta ja sen tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta yli urakka-ajan. Rakennusajan vakuus annetaan tilaajalle urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen kuin urakoitsijalle suoritetaan osaakaan urakkahinnasta.

Rakennusajan vakuuden on oltava voimassa:
a)Urakkasopimuksen kaikinpuolisesta täyttämisestä
b)Viivästyssakon suorittamisesta
c)Niiden vahinkojen korvaamiseksi, jotka johtuvat urakoitsijan korvausvelvollisuudesta kolmannelle osapuolelle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen.

Rakennusaikainen vakuus palautetaan urakoitsijalle heti, kun työkauden suoritukset ovat kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmansille osapuolille, joille rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät urakkasopimukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

Takuuaika ja takuuajan vakuus:
Takuuaika on kunkin urakkakauden päällystystöissä kolme (3) vuotta. Päällystystöiden laatu arvostellaan takuuajan jälkeen kesällä takuutarkastuksen yhteydessä, kun liukkauden torjuntaan käytettävä hiekoitussepeli yms. on harjattu pois.

Takuun nojalla korjattujen työkohteiden takuuaikaa jatketaan yhdellä (1) vuodella.

Takuuajan vakuus on 2 % kunkin urakkakauden töiden arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 98 / 36 §) ja sen tulee olla voimassa kolme vuotta (3) ja kolme (3) kuukautta kunkin päällystyskauden töiden vastaanotosta lukien. Takuuajan vakuudeksi hyväksytään rakennuttajan nimiin ostettu kotimaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus.

Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei takuunantaja vapaudu velvollisuuksistaan ennen kuin sopimuspuolten keskeiset suhteet ovat täysin selvät siinäkään tapauksessa, että sopimus puretaan YSE 98 78–81 §:n perusteella."

Poissulkemisperuste:

Ennenaikainen irtisanominen, vahingonkorvaukset tai muut vastaavat seuraamukset

Järjestelyt velkojien kanssa

Kansallisesta lainsäädännöstä johtuva konkurssia tai muuta sellaista vastaava tilanne

+ 21 lisää

Konkurssi

Korruptio

Lapsityövoima ja muut ihmiskaupan muodot

Liiketoiminta on keskeytetty

Maksukyvyttömyys

Petos

Puhtaasti kansalliset poissulkemisperusteet

Rahanpesu tai terrorismin rahoitus

Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen

Sosiaalilainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen

Sosiaaliturvamaksujen maksaminen

Syyllistyminen ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen

Syyllistyminen väärien tietojen antamiseen, tietojen antamatta jättämiseen, vaadittujen asiakirjojen antamiseen kykenemättömien tietojen toimittamiseen ja tätä menettelyä koskevien luottamuksellisten tietojen antamiseen

Talouden toimijan hankintamenettelyyn osallistumisesta johtuvat eturistiriidat

Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset

Toisten talouden toimijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi tehdyt sopimukset

Työlainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen

Varat selvitysmiehen hallinnassa

Verojen maksu

Välitön tai välillinen osallistuminen tämän hankintamenettelyn valmisteluun

Ympäristölainsäädännön mukaisten velvoitteiden rikkominen

Kuvaus poissulkemisperusteista:

Tarjoajalle tai henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.

Tarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen…

… jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa

… jäsen, on annettu petoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa

Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa,…

… annettu terrorismirikoksesta tai terroritoimintaan liittyvästä rikoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa

… on annettu rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.

… on annettu lapsityövoiman käytöstä tai muista ihmiskaupan muodoista lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa

Tarjoaja on rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa.

Tarjoaja on rikkonut sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa.

Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-,päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä.

Tarjoaja on rikkonut ympäristölainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.

Tarjoaja on rikkonut sosiaalilainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.

Tarjoaja on rikkonut työlainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.

Tarjoajan osallistumisesta hankintamenettelyyn aiheutuu eturistiriitoja.

Tarjoaja tai tarjoajaan liittyvä yritys on antanut ostajalle neuvoja tai muulla tavoin osallistunut hankintamenettelyn valmisteluun.

Tarjoajan aikaisempia hankintasopimuksia tai käyttöoikeussopimuksia on irtisanottu ennenaikaisesti tai kyseisen aikaisemman sopimuksen yhteydessä on vaadittu vahingonkorvauksia tai määrätty muita vastaavia seuraamuksia.

Tarjoajaa koskee jokin seuraavista tilanteista. a) on syyllistynyt väärän tiedon antamiseen poissulkemis- tai valintaperusteiden osalta, b) on jättänyt antamatta tällaisia tietoja, c) on toimittanut viiveellä tai ei lainkaan ostajan vaatimia tietoja, tai d) on yrittänyt vaikuttaa ostajan päätöksentekoprosessiin asiattomalla tavalla tai hankkinut luottamuksellista tietoa, joista voisi olla sille hankintamenettelyssä asiaankuulumatonta etua, taikka on toimittanut harhaanjohtavia tietoja, joilla voi olla merkittävä vaikutus poissulkemista, tarjoajan valintaa tai hankintaa koskeviin päätöksiin.

Tarjoaja on konkurssissa.

Tarjoajan osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely.

Tarjoajalla on järjestelyjä velkojien kanssa.

Tarjoaja on kansalliseen lainsäädäntöön ja kansallisiin määräyksiin perustuen yllämainittuja tilanteita vastaavassa samankaltaisessa menettelyssä.

Tarjoajan varat ovat selvitysmiehen tai tuomioistuimen hallinnassa.

Tarjoajan liiketoiminta on keskeytetty.

Tarjoaja on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan virheeseen.

Tarjoaja on tehnyt muiden kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua.

Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Tampereen Infra Oy
Kansallinen rekisterinumero: 3022425-9
Yksikkö: Rakennuttaminen
Postiosoite: Patamäenkatu 18
Postinumero: 33900
Postitoimipaikka: Tampere
Alue: Pirkanmaa 🏙️
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: hankinnat@tampereeninfra.fi 📧
Puhelin: +358405271610 📞
URL: https://tampereeninfra.fi/ 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen yhteisö
Päätoimi
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procedure/13845/enotice/20168 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procedure/13845/call-for-tenders 🌏
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Kansallinen rekisterinumero: FI30061576
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
Puhelin: +358 295643300 📞
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Palvelu, josta voi saada tietoja uudelleentarkastelumenettelystä
Sama kuin: Nimi ja osoitteet
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lähde: OJS 2025/S 048-154128 (2025-03-06)

hankintailmoitus (2025-03-24)
Kohde
Hankinnan laajuus
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: 12 000 000 EUR 💰

Muutokset
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Erän tunnistenumero: LOT-0000
Uusi arvo
Teksti: Tarjouslomake tuodaan päivitettynä tarjoajien käyttöön, ei muita muutoksia.
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Hankinta-asiakirjoja on muutettu ✅
Hankinta-asiakirjojen muutoksen päivämäärä: 2025-03-24 📅
Muut lisätiedot
Tarjouslomake tuodaan päivitettynä tarjoajien käyttöön, ei muita muutoksia.
Muutoksen pääasiallinen syy: Ostajan virheen korjaaminen
Tiedot muutoksista
Muutettavan ilmoituksen edellinen versio: d0284e22-fb03-454c-a733-e86baea1fd81-01
Lähde: OJS 2025/S 059-192509 (2025-03-24)

Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕

Rakennustyöt (>20 uudet hankinnat)

Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat (>20)

Putkijohtojen, tietoliikenne- ja voimalinjojen, teiden, lentokenttien ja rautateiden rakentamistyöt; maanpinnoitus (7)

Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennus-, perustus- ja päällystystyöt (1)

Erilaiset päällystystyöt