Kolarin uuden monitoimitalon AV-urakka

Kolarin kunta

Kolarin kunta rakennuttaa uutta n. 6 600 brm2 monitoimitaloa Kolarin keskustaan osoitteeseen Jokijalantie 18, 95900 Kolari. Tämän hankinnan kohteena on monitoimitalon AV-järjestelmät. AV-järjestelmien hankinta sisältää laitteet paikalle toimitettuna, asennettuna, testattuna sekä järjestelmät käytönopastettuna ja pakkausjätteet poiskuljetettuna. AV-järjestelmien asennuksissa on huomioitava tilojen puhtausluokka P1. Asennusaika on arviolta maaliskuu 2025.

Määräaika

Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2024-10-31. Hankinta julkaistiin 2024-10-02.

Kuka?

• Kolarin kunta

Mitä?

• Televisioprojektorit › Av-laitteet

Missä?

• Helsinki-Uusimaa › Helsinki-Uusimaa
• Pohjois- ja Itä-Suomi › Lappi

Hankintojen historia

Päivämäärä	Asiakirja
2024-10-02	hankintailmoitus

hankintailmoitus (2024-10-02)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Kolarin uuden monitoimitalon AV-urakka
Viitenumero: 522971
Lyhyt kuvaus:

Sopimustyyppi: Tavarat
Tuotteet/palvelut: Av-laitteet 📦
Täydentävä hankintalaji: Rakennusurakat
Kuvaus
Sisäinen tunniste: 752175
Tämä hankinta soveltuu myös pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) ✅
Lisätietoja:

Rakennusurakan on määrä valmistua helmikuussa 2025. AV-laitteiden asennukset toteutetaan alustavan aikataulun mukaan maaliskuun aikana. Lopullinen laitteiden toimitus- ja asennusaikataulu sovitaan tilaajan kanssa urakoitsijan tultua valituksi. Urakoitsija sitoutuu tarjotessaan saamaan urakan valmiiksi 31.3.2025 mennessä, jos asennusten aloitus ei viivästy tilaajasta tai tilaajan muista urakoitsijoista johtuvista syistä, niin, että aikatauluvaatimus olisi kohtuuton. AV-urakan toteutushetkellä muut urakoitsijat ovat jo poistunut tontilta ja tarjoajan on huomioitava tämä tarjouksessaan. Kohteessa ei ole esimerkiksi nostimia valmiina tai rakennus- ja sähköurakoitsijoita tekemässä aputöitä. AV-urakan takuuaika on kolme (3) vuotta hyväksytystä vastaanotosta lukien. Urakoitsija vastaa takuuajan huolloista laitevalmistajien huolto-ohjeiden mukaisesti ja huolehtii takuuajan korjauksista tarpeiden ilmetessä viipymättä. Takuuajan vikatilanteissa korjaustoimet on aloitettava viikon sisällä saadusta ilmoituksesta ja korjaukset on saatava valmiiksi kohtuullisessa ajassa. Urakoitsija toimittaa luovutusaineiston yhteydessä yhteystiedot tilaajalle takuuajan korjauspyyntöjä varten. Jos yksittäisten laitteiden takuuaika ylittää em. AV-urakan takuuajan, tulee urakoitsijan toimittaa tästä erillistakuu tilaajalle. Takuuajan kokonaishinta syötetään sille varattuun kohtaan tarjouslomakkeella. Laitekohtaiset vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteellä. Tasopiirustuksissa ja Excel-taulukossa on esitetty tiloihin asennetavien AV-laitteiden sijainnit. Asennustyö suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja kunkin laitevalmistajan ohjeita tarkoin noudattaen. Työolosuhteet ja muut työn suorittamiseen vaikuttavat seikat on tarkistettava hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Asennuksissa noudatetaan ST-käsikirjan 34 "hyvä asennustapa sähkötöissä" menettelyä. Kaikki tarvittavat muuntimet, kaapelit ja muut asennustarvikkeet sekä henkilönostimien vuokraus tulee huomioida tarjousta laatiessa ja niiden tulee sisältyä tarjoushintaan. Käytönopastuksesta sovitaan erikseen tilaajan kanssa AV-urakoitsijavetoisesti. AV-urakoitsija järjestää käytönopastuksen asennusten valmistuttua ja laatii käytönopastuksesta pöytäkirjan. Kaikki laitteet tulee merkata tilaajan ohjeistuksen mukaisesti ja toimittaa tilaajalle tilakohtainen laiteluettelo sarjanumeroin varustettuna. Tarjoajalla on velvollisuus tuoda esille hankintailmoituksessa havaitut puutteet, epäselvyydet ja virheet, jotka koskevat kilpailutusta, hankittavia tuotteita, tuotteiden laaturajauksia tai muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kilpailutuksen lopputulokseen. Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta. Kerroskohtaiset työpiirustukset toimitetaan lisäkirjeenä myöhemmin.

Lisätietoja

Rakennusurakan on määrä valmistua helmikuussa 2025. AV-laitteiden asennukset toteutetaan alustavan aikataulun mukaan maaliskuun aikana. Lopullinen laitteiden toimitus- ja asennusaikataulu sovitaan tilaajan kanssa urakoitsijan tultua valituksi. Urakoitsija sitoutuu tarjotessaan saamaan urakan valmiiksi 31.3.2025 mennessä, jos asennusten aloitus ei viivästy tilaajasta tai tilaajan muista urakoitsijoista johtuvista syistä, niin, että aikatauluvaatimus olisi kohtuuton.

AV-urakan toteutushetkellä muut urakoitsijat ovat jo poistunut tontilta ja tarjoajan on huomioitava tämä tarjouksessaan. Kohteessa ei ole esimerkiksi nostimia valmiina tai rakennus- ja sähköurakoitsijoita tekemässä aputöitä.

AV-urakan takuuaika on kolme (3) vuotta hyväksytystä vastaanotosta lukien. Urakoitsija vastaa takuuajan huolloista laitevalmistajien huolto-ohjeiden mukaisesti ja huolehtii takuuajan korjauksista tarpeiden ilmetessä viipymättä. Takuuajan vikatilanteissa korjaustoimet on aloitettava viikon sisällä saadusta ilmoituksesta ja korjaukset on saatava valmiiksi kohtuullisessa ajassa. Urakoitsija toimittaa luovutusaineiston yhteydessä yhteystiedot tilaajalle takuuajan korjauspyyntöjä varten. Jos yksittäisten laitteiden takuuaika ylittää em. AV-urakan takuuajan, tulee urakoitsijan toimittaa tästä erillistakuu tilaajalle. Takuuajan kokonaishinta syötetään sille varattuun kohtaan tarjouslomakkeella.

Laitekohtaiset vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteellä. Tasopiirustuksissa ja Excel-taulukossa on esitetty tiloihin asennetavien AV-laitteiden sijainnit. Asennustyö suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja kunkin laitevalmistajan ohjeita tarkoin noudattaen. Työolosuhteet ja muut työn suorittamiseen vaikuttavat seikat on tarkistettava hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Asennuksissa noudatetaan ST-käsikirjan 34 "hyvä asennustapa sähkötöissä" menettelyä. Kaikki tarvittavat muuntimet, kaapelit ja muut asennustarvikkeet sekä henkilönostimien vuokraus tulee huomioida tarjousta laatiessa ja niiden tulee sisältyä tarjoushintaan.

Käytönopastuksesta sovitaan erikseen tilaajan kanssa AV-urakoitsijavetoisesti. AV-urakoitsija järjestää käytönopastuksen asennusten valmistuttua ja laatii käytönopastuksesta pöytäkirjan. Kaikki laitteet tulee merkata tilaajan ohjeistuksen mukaisesti ja toimittaa tilaajalle tilakohtainen laiteluettelo sarjanumeroin varustettuna.

Tarjoajalla on velvollisuus tuoda esille hankintailmoituksessa havaitut puutteet, epäselvyydet ja virheet, jotka koskevat kilpailutusta, hankittavia tuotteita, tuotteiden laaturajauksia tai muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kilpailutuksen lopputulokseen. Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta.

Kerroskohtaiset työpiirustukset toimitetaan lisäkirjeenä myöhemmin.

Postiosoite: Jokijalantie 18
Postinumero: 95900
Postitoimipaikka: Kolari
Maa: Suomi 🇫🇮
Suorituspaikka: Lappi 🏙️
Kesto: 40 kuukautta
Myöntämisperusteet
Hinta ✅
Otsikko
Erän tunnistenumero: LOT-0000

Menettely
Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely ✅
Oikeusperusta: Direktiivi 2014/24/EU
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2024-10-31 10:00:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2024-10-31 10:05:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3 kuukautta
Tarjouspyynnön ehdot
Tarjoaja voi jättää useamman kuin yhden tarjouksen
Tarjousten avaamisen päivämäärä: 2024-10-31 10:05:00 📅
Sähköinen laskutus: Sallittu
Sähköistä tilaamista käytetään ✅
Sähköistä maksua käytetään ✅
Lisätietojen pyytämisen määräaika: 2024-10-17 09:00:00 📅

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:

Liikevaihto: Tarjoajan kahden viimeisen vuoden (2022 ja 2023) liikevaihdon keskiarvo tulee olla vähintään 500 000 €. Lataa selvitys, ellei asia selviä julkisesta lähteestä (esim. Kauppalehti, Asiakastieto)

Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus olosuhteista:

Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet: Tarjoaja täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet. Pyydettäessä toimitettava todistukset.

Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Luettelo ja lyhyt kuvaus valintaperusteista:

Referenssit: Tarjoajalla tulee olla vähintään kaksi uudisrakennuksen AV-järjestelmien toteutusreferenssiä. Kohteiden tulee olla julkiseen käyttöön tarkoitettu ja rakennusten tulee olla vähintään 3000 brm2. Referenssikohteiden tulee olla valmistunut (rakennushankkeen vastaanottopäivä) enintään 5 vuotta ennen tämän tarjouspyynnön tarjousajan päättymistä.

Osallistumisehdot
Poissulkemisperuste:

Järjestelyt velkojien kanssa

Konkurssi

Korruptio

+ 10 lisää

Lapsityövoima ja muut ihmiskaupan muodot

Maksukyvyttömyys

Petos

Puhtaasti kansalliset poissulkemisperusteet

Rahanpesu tai terrorismin rahoitus

Rikollisjärjestön toimintaan osallistuminen

Sosiaaliturvamaksujen maksaminen

Terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset

Toisten talouden toimijoiden kanssa kilpailun vääristämiseksi tehdyt sopimukset

Verojen maksu

Kuvaus poissulkemisperusteista:

Tarjoaja on konkurssissa.

Tarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu lahjonnasta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.

Tarjoajalla on järjestelyjä velkojien kanssa.

Tarjoajalle tai henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.

Tarjoaja on tehnyt muiden kanssa sopimuksia, joilla pyritään vääristämään kilpailua.

Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu rahanpesusta tai terrorismin rahoituksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.

Tarjoajalle tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen, on annettu petoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.

Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, on annettu lapsityövoiman käytöstä tai muista ihmiskaupan muodoista lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.

Tarjoajan osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely.

Tarjoajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai edustus-,päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu työturvallisuusrikoksesta, työaikasuojelurikoksesta, työsyrjinnästä, kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tai luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä.

Tarjoaja on rikkonut sosiaaliturvamaksujen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa.

Tarjoaja on rikkonut verojen maksamiseen liittyviä velvoitteitaan sijoittumismaassaan tai ostajan maassa.

Tarjoajalle itselleen tai mille tahansa henkilölle, joka on sen hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai jolla on siinä päätös-, edustus- tai valvontavaltaa, annettu terrorismirikoksesta tai terroritoimintaan liittyvästä rikoksesta lainvoimainen tuomio, joka on annettu enintään viisi vuotta sitten tai jolla suoraan vahvistettu poissulkeminen on edelleen voimassa.

Hankintaviranomainen
Nimi ja osoitteet
Nimi: Kolarin kunta
Kansallinen rekisterinumero: 0191528-8
Postiosoite: Isopalontie 2
Postinumero: 95900
Postitoimipaikka: Kolari
Alue: Lappi 🏙️
Maa: Suomi 🇫🇮
Yhteyspiste: Lari Lähde
Sähköposti: lari.lahde@promen.fi 📧
Puhelin: +358 400391135 📞
URL: http://www.kolari.fi 🌏
Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
Päätoimi
Yleinen julkishallinto
Viestintä
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kolari?id=522971&tpk=f4ba6c40-c4ae-44d1-b225-8a3bd31f12c6 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/kolari?id=522971&tpk=f4ba6c40-c4ae-44d1-b225-8a3bd31f12c6 🌏
Tarjouksen/hakemuksen jättäminen sähköisesti: Pakollinen

Täydentävät tiedot
Lisätietoja

Lisätietoja

Rakennusurakan on määrä valmistua helmikuussa 2025. AV-laitteiden asennukset toteutetaan alustavan aikataulun mukaan maaliskuun aikana. Lopullinen laitteiden toimitus- ja asennusaikataulu sovitaan tilaajan kanssa urakoitsijan tultua valituksi. Urakoitsija sitoutuu tarjotessaan saamaan urakan valmiiksi 31.3.2025 mennessä, jos asennusten aloitus ei viivästy tilaajasta tai tilaajan muista urakoitsijoista johtuvista syistä, niin, että aikatauluvaatimus olisi kohtuuton.

AV-urakan toteutushetkellä muut urakoitsijat ovat jo poistunut tontilta ja tarjoajan on huomioitava tämä tarjouksessaan. Kohteessa ei ole esimerkiksi nostimia valmiina tai rakennus- ja sähköurakoitsijoita tekemässä aputöitä.

AV-urakan takuuaika on kolme (3) vuotta hyväksytystä vastaanotosta lukien. Urakoitsija vastaa takuuajan huolloista laitevalmistajien huolto-ohjeiden mukaisesti ja huolehtii takuuajan korjauksista tarpeiden ilmetessä viipymättä. Takuuajan vikatilanteissa korjaustoimet on aloitettava viikon sisällä saadusta ilmoituksesta ja korjaukset on saatava valmiiksi kohtuullisessa ajassa. Urakoitsija toimittaa luovutusaineiston yhteydessä yhteystiedot tilaajalle takuuajan korjauspyyntöjä varten. Jos yksittäisten laitteiden takuuaika ylittää em. AV-urakan takuuajan, tulee urakoitsijan toimittaa tästä erillistakuu tilaajalle. Takuuajan kokonaishinta syötetään sille varattuun kohtaan tarjouslomakkeella.

Laitekohtaiset vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteellä. Tasopiirustuksissa ja Excel-taulukossa on esitetty tiloihin asennetavien AV-laitteiden sijainnit. Asennustyö suoritetaan asiakirjojen mukaan hyviä työtapoja ja kunkin laitevalmistajan ohjeita tarkoin noudattaen. Työolosuhteet ja muut työn suorittamiseen vaikuttavat seikat on tarkistettava hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. Asennuksissa noudatetaan ST-käsikirjan 34 "hyvä asennustapa sähkötöissä" menettelyä. Kaikki tarvittavat muuntimet, kaapelit ja muut asennustarvikkeet sekä henkilönostimien vuokraus tulee huomioida tarjousta laatiessa ja niiden tulee sisältyä tarjoushintaan.

Käytönopastuksesta sovitaan erikseen tilaajan kanssa AV-urakoitsijavetoisesti. AV-urakoitsija järjestää käytönopastuksen asennusten valmistuttua ja laatii käytönopastuksesta pöytäkirjan. Kaikki laitteet tulee merkata tilaajan ohjeistuksen mukaisesti ja toimittaa tilaajalle tilakohtainen laiteluettelo sarjanumeroin varustettuna.

Tarjoajalla on velvollisuus tuoda esille hankintailmoituksessa havaitut puutteet, epäselvyydet ja virheet, jotka koskevat kilpailutusta, hankittavia tuotteita, tuotteiden laaturajauksia tai muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa kilpailutuksen lopputulokseen. Tarjouksen tekemisestä ei makseta korvausta.

Kerroskohtaiset työpiirustukset toimitetaan lisäkirjeenä myöhemmin.

Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Kansallinen rekisterinumero: 3006157-6
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Alue: Helsinki-Uusimaa 🏙️
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
Puhelin: +358 295643300 📞
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Lähde: OJS 2024/S 193-597358 (2024-10-02)

Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕

Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet (11 uudet hankinnat)

Televisio- ja radiovastaanottimet, äänen tai kuvan tallennus- tai toistolaitteet (5)

Televisiovastaanottimet ja av-laitteet (5)

Televisioprojektorit (3)