Naantalin Satama Oy, Terminaalirakennuksen peruskorjaus, purku-urakka
Naantalin Satama Oy
Rakennuskohde on Naantalin satamassa sijaitseva, vuonna 1974 valmistunut matkustaja-terminaalirakennus.
Hankinta koskee Naantalin Satama Oy (Satamatie 13, 21100 Naantali) terminaalirakennuksen peruskorjauksen purku-urakkaa, sisältäen haitta-aineita sisältävien materiaalien purkutyöt ja pääurakoitsijan velvoitteiden toteuttamisen ennen rakennusurakan aloittamista.
Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä ja koko rakennusprojekti käsitellään EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Kaikki halukkaat kelpoisuusehdot täyttävät voivat jättää tarjouksen.
Erityisalojen hankintalain 61 §:n mukaan hankintayksikkö voi lyhentää erityisalojen hankintalain 60 §:n 2 momentissa säädettyä avoimen menettelyn määräaikaa, jos määräajan noudattaminen on menettelyssä hankintayksikön asianmukaisesti perusteleman kiireen vuoksi käytännössä mahdotonta. Tarjousajan on oltava kuitenkin avoimessa menettelyssä vähintään 15 päivää.
Naantalin Sataman terminaalin peruskorjauksen aikataulu on erittäin kriittinen. Matkustajaliikenne terminaalin kautta käynnistyy kesällä 2023. Näin ollen myös erityisesti viranomaisten, kuten Tullin, käytössä olevien tilojen tulee olla valmiina ja käytettävissä matkustajaliikenteen alkamiseen mennessä. Purkutöiden suorittaminen ajoissa ennen muiden urakkatöiden aloittamista liittyy olennaisesti koko urakan aikatauluun ja tilojen valmistumiseen edellytetyssä aikataulussa. Purkutöiden aloittamisen viivästyminen johtaisi koko urakka-aikataulun viivästymiseen olennaisesti. Purkutyöt tulee aloittaa viimeistään joulukuussa 05.12.2022. Näin ollen erityisalojen hankintalain mukaisia avoimen menettelyn määräaikoja noudattaminen on mahdotonta. Hankintayksiköllä on siten asianmukainen peruste noudattaa nopeutettua menettelyä.
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2022-11-11. Hankinta julkaistiin 2022-10-24.
ToimittajatSeuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kuka? Mitä? Missä?
Hankintojen historia
| Päivämäärä | Asiakirja |
|---|---|
| 2022-10-24 | hankintailmoitus |
| 2023-01-03 | Ilmoitus tehdystä sopimuksesta |
hankintailmoitus (2022-10-24)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt
Lyhyt kuvaus:
Ilmoituksen metatiedot
Alkukieli: suomi 🗣️
Asiakirjatyyppi: hankintailmoitus
Sopimuksen luonne: Urakat
Asetus: Euroopan unioni
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
Koodi: Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt 📦
Suorituspaikka
NUTS-alue: Varsinais-Suomi 🏙️
Menettely
Menettelyn tyyppi: Avoin menettely
Tarjouksen tyyppi: Tarjous koskee kaikkia eriä
Myöntämisperusteet
Alin hinta
Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Maa: Suomi 🇫🇮
Hankintaviranomaisen tyyppi: Yleishyödyllisten palvelujen alalla toimiva yksikkö
Hankintaviranomaisen nimi: Naantalin Satama Oy
Postiosoite: Satamatie 13
Postinumero: 21100
Postitoimipaikka: Naantali
Yhteystiedot
Internetosoite: https://www.portofnaantali.fi 🌏
Sähköposti: juha.ketoniemi@portofnaantali.fi 📧
Puhelin: +358 500221637 📞
Asiakirjojen URL-osoite: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/77086/notice/111238 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procurement/77086/call-for-tenders/1276 🌏
Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2022-10-24 📅
Tarjousten jättämisen määräaika: 2022-11-11 📅
Julkaisupäivä: 2022-10-28 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2022/S 209-598807
EUVL-S-numero: 209
Lisätietoja
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
Kesto: 8 kuukautta
Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Sopimuksen toteuttaminen
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Urakkaohjelman mukaan.
Menettely
Oikeusperusta: 32014L0025
Tarjousten vastaanottoaika: 14:00
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen voimassaoloaika: 3 kuukautta
Tarjousten avauspäivä: 2022-11-11 📅
Tarjousten avausaika: 14:15
Paikka: Naantalin satama
Lisätietoja:
Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Kansallinen rekisterinumero: 2644726-5
Yhteystiedot
Yhteyspiste: Juha Ketoniemi
Asiakirjojen URL-osoite: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/77086/notice/111238 🌏
Hankintaviranomaisen nimi: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1514298-4
Postiosoite: Lemminkäisenkatu 32
Postitoimipaikka: Turku
Postinumero: 20520
Sähköposti: matias.holmberg@htj.fi 📧
Maa: Varsinais-Suomi 🏙️
Internetosoite: https://www.htj.fi 🌏
Viite
Lisätietoja
Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2022/S 209-598807 (2022-10-24)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt
Lyhyt kuvaus:
Rakennuskohde on Naantalin satamassa sijaitseva, vuonna 1974 valmistunut matkustaja-terminaalirakennus.
Hankinta koskee Naantalin Satama Oy (Satamatie 13, 21100 Naantali) terminaalirakennuksen peruskorjauksen purku-urakkaa, sisältäen haitta-aineita sisältävien materiaalien purkutyöt ja pääurakoitsijan velvoitteiden toteuttamisen ennen rakennusurakan aloittamista.
Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä ja koko rakennusprojekti käsitellään EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Kaikki halukkaat kelpoisuusehdot täyttävät voivat jättää tarjouksen.
Erityisalojen hankintalain 61 §:n mukaan hankintayksikkö voi lyhentää erityisalojen hankintalain 60 §:n 2 momentissa säädettyä avoimen menettelyn määräaikaa, jos määräajan noudattaminen on menettelyssä hankintayksikön asianmukaisesti perusteleman kiireen vuoksi käytännössä mahdotonta. Tarjousajan on oltava kuitenkin avoimessa menettelyssä vähintään 15 päivää.
Naantalin Sataman terminaalin peruskorjauksen aikataulu on erittäin kriittinen. Matkustajaliikenne terminaalin kautta käynnistyy kesällä 2023. Näin ollen myös erityisesti viranomaisten, kuten Tullin, käytössä olevien tilojen tulee olla valmiina ja käytettävissä matkustajaliikenteen alkamiseen mennessä. Purkutöiden suorittaminen ajoissa ennen muiden urakkatöiden aloittamista liittyy olennaisesti koko urakan aikatauluun ja tilojen valmistumiseen edellytetyssä aikataulussa. Purkutöiden aloittamisen viivästyminen johtaisi koko urakka-aikataulun viivästymiseen olennaisesti. Purkutyöt tulee aloittaa viimeistään joulukuussa 05.12.2022. Näin ollen erityisalojen hankintalain mukaisia avoimen menettelyn määräaikoja noudattaminen on mahdotonta. Hankintayksiköllä on siten asianmukainen peruste noudattaa nopeutettua menettelyä.
Näytä lisää
Alkukieli: suomi 🗣️
Asiakirjatyyppi: hankintailmoitus
Sopimuksen luonne: Urakat
Asetus: Euroopan unioni
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
Koodi: Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt 📦
Suorituspaikka
NUTS-alue: Varsinais-Suomi 🏙️
Menettely
Menettelyn tyyppi: Avoin menettely
Tarjouksen tyyppi: Tarjous koskee kaikkia eriä
Myöntämisperusteet
Alin hinta
Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Maa: Suomi 🇫🇮
Hankintaviranomaisen tyyppi: Yleishyödyllisten palvelujen alalla toimiva yksikkö
Hankintaviranomaisen nimi: Naantalin Satama Oy
Postiosoite: Satamatie 13
Postinumero: 21100
Postitoimipaikka: Naantali
Yhteystiedot
Internetosoite: https://www.portofnaantali.fi 🌏
Sähköposti: juha.ketoniemi@portofnaantali.fi 📧
Puhelin: +358 500221637 📞
Asiakirjojen URL-osoite: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/77086/notice/111238 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/tendering/procurement/77086/call-for-tenders/1276 🌏
Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2022-10-24 📅
Tarjousten jättämisen määräaika: 2022-11-11 📅
Julkaisupäivä: 2022-10-28 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2022/S 209-598807
EUVL-S-numero: 209
Lisätietoja
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
Tarjousten avaustilaisuudessa ovat läsnä Naantalin Satama Oy:stä Juha Ketoniemi ja Hannu Kallio sekä Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:stä Matias Holmberg.
Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
Rakennuskohde on Naantalin satamassa sijaitseva, vuonna 1974 valmistunut matkustaja-terminaalirakennus.
Hankinta koskee Naantalin Satama Oy (Satamatie 13, 21100 Naantali) terminaalirakennuksen peruskorjauksen purku-urakkaa, sisältäen haitta-aineita sisältävien materiaalien purkutyöt ja pääurakoitsijan velvoitteiden toteuttamisen ennen rakennusurakan aloittamista.
Näytä lisää
Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä ja koko rakennusprojekti käsitellään EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Kaikki halukkaat kelpoisuusehdot täyttävät voivat jättää tarjouksen.
Erityisalojen hankintalain 61 §:n mukaan hankintayksikkö voi lyhentää erityisalojen hankintalain 60 §:n 2 momentissa säädettyä avoimen menettelyn määräaikaa, jos määräajan noudattaminen on menettelyssä hankintayksikön asianmukaisesti perusteleman kiireen vuoksi käytännössä mahdotonta. Tarjousajan on oltava kuitenkin avoimessa menettelyssä vähintään 15 päivää.
Näytä lisää
Naantalin Sataman terminaalin peruskorjauksen aikataulu on erittäin kriittinen. Matkustajaliikenne terminaalin kautta käynnistyy kesällä 2023. Näin ollen myös erityisesti viranomaisten, kuten Tullin, käytössä olevien tilojen tulee olla valmiina ja käytettävissä matkustajaliikenteen alkamiseen mennessä. Purkutöiden suorittaminen ajoissa ennen muiden urakkatöiden aloittamista liittyy olennaisesti koko urakan aikatauluun ja tilojen valmistumiseen edellytetyssä aikataulussa. Purkutöiden aloittamisen viivästyminen johtaisi koko urakka-aikataulun viivästymiseen olennaisesti. Purkutyöt tulee aloittaa viimeistään joulukuussa 05.12.2022. Näin ollen erityisalojen hankintalain mukaisia avoimen menettelyn määräaikoja noudattaminen on mahdotonta. Hankintayksiköllä on siten asianmukainen peruste noudattaa nopeutettua menettelyä.
Näytä lisää
Erityisalojen hankintalain 61 §:n mukaan hankintayksikkö voi lyhentää erityisalojen hankintalain 60 §:n 2 momentissa säädettyä avoimen menettelyn määräaikaa, jos määräajan noudattaminen on menettelyssä hankintayksikön asianmukaisesti perusteleman kiireen vuoksi käytännössä mahdotonta. Tarjousajan on oltava kuitenkin avoimessa menettelyssä vähintään 15 päivää. Naantalin Sataman terminaalin peruskorjauksen aikataulu on erittäin kriittinen. Matkustajaliikenne terminaalin kautta käynnistyy kesällä 2023. Näin ollen myös erityisesti viranomaisten, kuten Tullin, käytössä olevien tilojen tulee olla valmiina ja käytettävissä matkustajaliikenteen alkamiseen mennessä. Purkutöiden suorittaminen ajoissa ennen muiden urakkatöiden aloittamista liittyy olennaisesti koko urakan aikatauluun ja tilojen valmistumiseen edellytetyssä aikataulussa. Purkutöiden aloittamisen viivästyminen johtaisi koko urakka-aikataulun viivästymiseen olennaisesti. Purkutyöt tulee aloittaa viimeistään joulukuussa 05.12.2022. Näin ollen erityisalojen hankintalain mukaisia avoimen menettelyn määräaikoja noudattaminen on mahdotonta. Hankintayksiköllä on siten asianmukainen peruste noudattaa nopeutettua menettelyä.
Näytä lisää
Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Sopimuksen toteuttaminen
Sopimuksen täytäntöönpanoehdot: Urakkaohjelman mukaan.
Menettely
Oikeusperusta: 32014L0025
Tarjousten vastaanottoaika: 14:00
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen voimassaoloaika: 3 kuukautta
Tarjousten avauspäivä: 2022-11-11 📅
Tarjousten avausaika: 14:15
Paikka: Naantalin satama
Lisätietoja:
Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
Tarjousten avaustilaisuudessa ovat läsnä Naantalin Satama Oy:stä Juha Ketoniemi ja Hannu Kallio sekä Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:stä Matias Holmberg.
Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Kansallinen rekisterinumero: 2644726-5
Yhteystiedot
Yhteyspiste: Juha Ketoniemi
Asiakirjojen URL-osoite: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/77086/notice/111238 🌏
Hankintaviranomaisen nimi: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1514298-4
Postiosoite: Lemminkäisenkatu 32
Postitoimipaikka: Turku
Postinumero: 20520
Sähköposti: matias.holmberg@htj.fi 📧
Maa: Varsinais-Suomi 🏙️
Internetosoite: https://www.htj.fi 🌏
Viite
Lisätietoja
Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/77086/notice/111238
Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2022/S 209-598807 (2022-10-24)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2023-01-03)
Kohde
Ilmoituksen metatiedot
Asiakirjatyyppi: Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Menettely
Tarjouksen tyyppi: Ei sovelleta
Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2023-01-03 📅
Julkaisupäivä: 2023-01-06 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2023/S 005-007790
Viittaa ilmoitukseen: 2022/S 209-598807
EUVL-S-numero: 5
Sopimuksen tekeminen
Sopimuksen tekemispäivä: 2022-12-08 📅
Nimi: Maxfloor Oy
Postiosoite: Isoistenkuja 2b as. 5
Postitoimipaikka: Espoo
Postinumero: 02200
Maa: Suomi 🇫🇮
Helsinki-Uusimaa 🏙️
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 5
Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Tiedot muutoksenhakumenettelyjen määräajoista:
Lähde: OJS 2023/S 005-007790 (2023-01-03)
Kohde
Ilmoituksen metatiedot
Asiakirjatyyppi: Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Menettely
Tarjouksen tyyppi: Ei sovelleta
Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2023-01-03 📅
Julkaisupäivä: 2023-01-06 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2023/S 005-007790
Viittaa ilmoitukseen: 2022/S 209-598807
EUVL-S-numero: 5
Sopimuksen tekeminen
Sopimuksen tekemispäivä: 2022-12-08 📅
Nimi: Maxfloor Oy
Postiosoite: Isoistenkuja 2b as. 5
Postitoimipaikka: Espoo
Postinumero: 02200
Maa: Suomi 🇫🇮
Helsinki-Uusimaa 🏙️
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 5
Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Tiedot muutoksenhakumenettelyjen määräajoista:
Hankintasopimus on voitu tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.
Odotusaika on päättynyt 02.12.2022
Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕