Hankinnan kohteena on Kankaanpään kaupungissa sijaitsevan Liikuntakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen vaiheen 3 taloteknisten järjestelmien urakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Vaihe 3 sisältää pääasiassa peruskorjaus- ja muutostöitä sekä jonkin verran uudisrakentamista. Vaiheen 3 alueella sijaitsee mm. aulatilat, palloilusali, kuntosali, pukuhuonetilat sekä laajennusosuuteen sijoittuvat varastotilat, kamppailulajien salit ja ilmanvaihtokonehuone.
Urakkamuoto on jaettu urakka. Rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana.
Rakennusurakasta julkaistaan erillinen hankintailmoitus.
Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2021-04-11.
Hankinta julkaistiin 2021-03-10.
Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kohde Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 3 / talotekniikkaurakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka)”
Tuotteet/palvelut: Rakennusten asennustyöt📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Kankaanpään kaupungissa sijaitsevan Liikuntakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen vaiheen 3 taloteknisten järjestelmien urakat...”
Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena on Kankaanpään kaupungissa sijaitsevan Liikuntakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen vaiheen 3 taloteknisten järjestelmien urakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Vaihe 3 sisältää pääasiassa peruskorjaus- ja muutostöitä sekä jonkin verran uudisrakentamista. Vaiheen 3 alueella sijaitsee mm. aulatilat, palloilusali, kuntosali, pukuhuonetilat sekä laajennusosuuteen sijoittuvat varastotilat, kamppailulajien salit ja ilmanvaihtokonehuone.
Urakkamuoto on jaettu urakka. Rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana.
Rakennusurakasta julkaistaan erillinen hankintailmoitus.
Näytä lisää Tietoa eristä
Tarjouksia voidaan jättää kaikista eristä
1️⃣ Hankinnan laajuus
Otsikko: Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 3 / putkiurakka
Otsikko
Erän tunnistenumero: 001
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Putkityöt📦
Suorituspaikka: Satakunta🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Kankaanpään Liikuntakeskus
Jämintie 10
FI-38700 Kankaanpää
Hankinnan kuvaus:
“Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen
Peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 putkiurakasta.
Rakennusurakan...”
Hankinnan kuvaus
Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen
Peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 putkiurakasta.
Rakennusurakan vaiheen 3 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 3 493 brm ja laajennuksen osalta n. 799 brm.
Kankaanpään Liikuntakeskuksen palloiluhalli on rakennettu vuonna 1975 ja muut osat on peruskorjattu vuosina 2017–2019. Rakennuksen toiminnot sijoittuvat osin kolmeen (3) tasoon.
Kiinteistön rakenteet ja talotekniikka ovat osittain elinkaarensa päässä tai niissä on selkeitä puutteita. Lisäksi tilojen käyttötarve on osin muuttunut.
Tarjous on sitova, ja se tulee laatia suomen kielellä.
Näytä lisää Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2021-05-31 📅
Loppupäivä: 2022-06-30 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia ✅ Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tätä sopimusta voidaan jatkaa hankkeen mahdollisen viivästyksen johdosta siihen asti, kunnes hanke on saatettu siihen vaiheeseen kuin...”
Uudistusten kuvaus
Tätä sopimusta voidaan jatkaa hankkeen mahdollisen viivästyksen johdosta siihen asti, kunnes hanke on saatettu siihen vaiheeseen kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on tarkoitettu.
Näytä lisää Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot ✅
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Mahdolliset rakentamisen aikana esiin tulevat lisä- tai muutostyötarpeet YSE:n mukaisesti.”
2️⃣ Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 3 / ilmanvaihtourakka” Otsikko
Erän tunnistenumero: 002
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Ilmanvaihtojärjestelmän rakennustyöt📦
Hankinnan kuvaus:
“Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3...”
Hankinnan kuvaus
Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 ilmanvaihtourakasta.
Rakennusurakan vaiheen 3 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 3 493 brm ja laajennuksen osalta n. 799 brm.
Kankaanpään Liikuntakeskuksen palloiluhalli on rakennettu vuonna 1975 ja muut osat on peruskorjattu vuosina 2017–2019. Rakennuksen toiminnot sijoittuvat osin kolmeen (3) tasoon.
Kiinteistön rakenteet ja talotekniikka ovat osittain elinkaarensa päässä tai niissä on selkeitä puutteita. Lisäksi tilojen käyttötarve on osin muuttunut.
Tarjous on sitova, ja se tulee laatia suomen kielellä.
3️⃣ Hankinnan laajuus
Otsikko: Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 3 / sähköurakka
Otsikko
Erän tunnistenumero: 003
Kuvaus
Lisätuotteet/palvelut: Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt📦
Hankinnan kuvaus:
“Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 sähköurakasta.
Rakennusurakan...”
Hankinnan kuvaus
Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 sähköurakasta.
Rakennusurakan vaiheen 3 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 3 493 brm ja laajennuksen osalta n. 799 brm.
Kankaanpään Liikuntakeskuksen palloiluhalli on rakennettu vuonna 1975 ja muut osat on peruskorjattu vuosina 2017–2019. Rakennuksen toiminnot sijoittuvat osin kolmeen (3) tasoon.
Kiinteistön rakenteet ja talotekniikka ovat osittain elinkaarensa päässä tai niissä on selkeitä puutteita. Lisäksi tilojen käyttötarve on osin muuttunut.
Tarjous on sitova, ja se tulee laatia suomen kielellä.
Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys
Menettely Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2021-04-11
23:30 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 2
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2021-04-12
12:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Kankaanpää
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
Täydentävät tiedot Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus🌏
Lähde: OJS 2021/S 051-127495 (2021-03-10)
Lisätietoilmoitus (2021-03-19) Kohde Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Kankaanpään kaupungissa sijaitsevan Liikuntakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen vaiheen 3 taloteknisten järjestelmien urakat...”
Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena on Kankaanpään kaupungissa sijaitsevan Liikuntakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen vaiheen 3 taloteknisten järjestelmien urakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka) tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Vaihe 3 sisältää pääasiassa peruskorjaus- ja muutostöitä sekä jonkin verran uudisrakentamista. Vaiheen 3 alueella sijaitsevat mm. aulatilat, palloilusali, kuntosali, pukuhuonetilat sekä laajennusosuuteen sijoittuvat varastotilat, kamppailulajien salit ja ilmanvaihtokonehuone.
Urakkamuoto on jaettu urakka. Rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana.
Rakennusurakasta julkaistaan erillinen hankintailmoitus.
Täydentävät tiedot Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2021/S 051-127495
Muutokset Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.2)
Muutettavan tekstin paikka: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Vanha arvo
Päivämäärä: 2021-04-11 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2021-04-25 📅
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.7)
Muutettavan tekstin paikka: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Vanha arvo
Päivämäärä: 2021-04-12 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2021-04-26 📅
Muut lisätiedot
“Hankintayksikkö haluaa varmistaa, että tarjoajalla on tarpeeksi aikaa laskea tarjouksensa.”
Lähde: OJS 2021/S 058-145758 (2021-03-19)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2021-06-14) Kohde Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Jälki-ilmoitus: Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 3 / talotekniikkaurakat (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakka)”
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 1 813 300 💰
Tietoa eristä
Tämä sopimus on jaettu osiin ✅ Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 putkiurakasta.
Rakennusurakan...”
Hankinnan kuvaus
Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 putkiurakasta.
Rakennusurakan vaiheen 3 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 3 493 brm ja laajennuksen osalta n. 799 brm.
Kankaanpään Liikuntakeskuksen palloiluhalli on rakennettu vuonna 1975, ja muut osat on peruskorjattu vuosina 2017—2019. Rakennuksen toiminnot sijoittuvat osin kolmeen (3) tasoon.
Kiinteistön rakenteet ja talotekniikka ovat osittain elinkaarensa päässä tai niissä on selkeitä puutteita. Lisäksi tilojen käyttötarve on osin muuttunut.
Tarjous on sitova, ja se tulee laatia suomenkielellä.
Näytä lisää Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehtojen kuvaus: YSE:n mukaiset lisä- ja muutostyöt
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3...”
Hankinnan kuvaus
Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 ilmanvaihtourakasta.
Rakennusurakan vaiheen 3 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 3 493 brm ja laajennuksen osalta n. 799 brm.
Kankaanpään Liikuntakeskuksen palloiluhalli on rakennettu vuonna 1975, ja muut osat on peruskorjattu vuosina 2017—2019. Rakennuksen toiminnot sijoittuvat osin kolmeen (3) tasoon.
Kiinteistön rakenteet ja talotekniikka ovat osittain elinkaarensa päässä tai niissä on selkeitä puutteita. Lisäksi tilojen käyttötarve on osin muuttunut.
Tarjous on sitova,ja se tulee laatia suomenkielellä.
Näytä lisää
Hankinnan kuvaus:
“Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 sähköurakasta.
Rakennusurakan...”
Hankinnan kuvaus
Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 sähköurakasta.
Rakennusurakan vaiheen 3 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 3 493 brm ja laajennuksen osalta n. 799 brm.
Kankaanpään Liikuntakeskuksen palloiluhalli on rakennettu vuonna 1975, ja muut osat on peruskorjattu vuosina 2017—2019. Rakennuksen toiminnot sijoittuvat osin kolmeen (3) tasoon.
Kiinteistön rakenteet ja talotekniikka ovat osittain elinkaarensa päässä tai niissä on selkeitä puutteita. Lisäksi tilojen käyttötarve on osin muuttunut.
Tarjous on sitova, ja se tulee laatia suomenkielellä.
Näytä lisää Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehtojen kuvaus: YSE:n mukaiset lis- ja muutostyöt.
Menettely Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2021/S 051-127495
Sopimuksen tekeminen
1️⃣
Erän tunnistenumero: 001
Otsikko: Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 3 / putkiurakka
Sopimuksen tekopäivä: 2021-06-09 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 4
Muista EU:n jäsenvaltioista tulevilta tarjoajilta saatujen tarjousten määrä: 0
EU:n ulkopuolisista maista tulevilta tarjoajilta saatujen tarjousten määrä: 0
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 4
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: LVI Mustaniemi Oy
Kansallinen rekisterinumero: 05799747
Postiosoite: Knuuttilankatu 31
Postitoimipaikka: Kankaanpää
Postinumero: FI-38700
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Satakunta🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys ✅ Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 337 000 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 337 000 💰
2️⃣
Erän tunnistenumero: 002
Otsikko:
“Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 3 / Ilmanvaihtourakka” Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: 100-ilmastointi Oy
Kansallinen rekisterinumero: 2283331-0
Postitoimipaikka: Pori
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 399 800 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 399 800 💰
3️⃣
Erän tunnistenumero: 003
Otsikko: Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 3 / sähköurakka
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 2
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 2
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Tecsec Oy
Kansallinen rekisterinumero: 1806165-3
Postiosoite: Halmeenkatu 4
Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Hankintasopimuksen/kiinteistön arvioitu kokonaisarvo: EUR 1 076 500 💰
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 1 076 500 💰
Lähde: OJS 2021/S 117-304069 (2021-06-14)