Hankinnan kohteena on Kankaanpään kaupungissa sijaitsevan Liikuntakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen vaiheen 3 rakennusurakka tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Vaihe 3 sisältää pääasiassa peruskorjaus- ja muutostöitä sekä jonkin verran uudisrakentamista. Vaiheen 3 alueella sijaitsee mm. aulatilat, palloilusali, kuntosali, pukuhuonetilat sekä laajennusosuuteen sijoittuvat varastotilat, kamppailulajien salit ja ilmanvaihtokonehuone.
Urakkamuoto on jaettu urakka. Rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana.
Talotekniikkaurakoista (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoista) julkaistaan erillinen hankintailmoitus.
Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2021-04-11.
Hankinta julkaistiin 2021-03-10.
Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
Kohde Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 3 / pääurakka, rakennustekniset työt”
Tuotteet/palvelut: Rakennustyöt📦
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Kankaanpään kaupungissa sijaitsevan Liikuntakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen vaiheen 3 rakennusurakka tämän tarjouspyynnön ja...”
Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena on Kankaanpään kaupungissa sijaitsevan Liikuntakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen vaiheen 3 rakennusurakka tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Vaihe 3 sisältää pääasiassa peruskorjaus- ja muutostöitä sekä jonkin verran uudisrakentamista. Vaiheen 3 alueella sijaitsee mm. aulatilat, palloilusali, kuntosali, pukuhuonetilat sekä laajennusosuuteen sijoittuvat varastotilat, kamppailulajien salit ja ilmanvaihtokonehuone.
Urakkamuoto on jaettu urakka. Rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana.
Talotekniikkaurakoista (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoista) julkaistaan erillinen hankintailmoitus.
1️⃣
Suorituspaikka: Satakunta🏙️
Pääkohde tai suorituspaikka: Kankaanpään Liikuntakeskus
Jämintie 10
FI-38700 Kankaanpää
Hankinnan kuvaus:
“Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 rakennustyöurakasta....”
Hankinnan kuvaus
Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 rakennustyöurakasta. Rakennusurakan vaiheen 3 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 3 493 brm ja laajennuksen osalta n. 799 brm.
Kankaanpään Liikuntakeskuksen palloiluhalli on rakennettu vuonna 1975 ja muut osat on peruskorjattu vuosina 2017–2019. Rakennuksen toiminnot sijoittuvat osin kolmeen (3) tasoon.
Kiinteistön rakenteet ja talotekniikka ovat osittain elinkaarensa päässä tai niissä on selkeitä puutteita. Lisäksi tilojen käyttötarve on osin muuttunut.
Tarjous on sitova, ja se tulee laatia suomen kielellä.
Näytä lisää Myöntämisperusteet
Hinta
Kesto
Aloituspäivä: 2021-05-31 📅
Loppupäivä: 2022-06-30 📅
Sopimuksen, puitesopimuksen tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Tämä sopimus voidaan uusia ✅ Kuvaus
Uudistusten kuvaus:
“Tätä sopimusta voidaan jatkaa hankkeen mahdollisen viivästyksen johdosta siihen asti, kunnes hanke on saatettu siihen vaiheeseen kuin...”
Uudistusten kuvaus
Tätä sopimusta voidaan jatkaa hankkeen mahdollisen viivästyksen johdosta siihen asti, kunnes hanke on saatettu siihen vaiheeseen kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on tarkoitettu.
Näytä lisää Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot ✅
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Mahdolliset rakentamisen aikana esiin tulevat lisä- tai muutostyötarpeet YSE:n mukaisesti.”
Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot Taloudellinen ja rahoituksellinen asema
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tekninen ja ammatillinen pätevyys
Hankinta-asiakirjoissa mainitut valintaperusteet
Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Velvollisuus ilmoittaa sopimuksen toteuttamiseen nimetyn henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys
Menettely Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely
Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2021-04-11
23:30 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Jäljempänä oleva aikataulu on ilmaistu kuukausina.
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 2
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2021-04-12
12:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (paikka): Kankaanpää
Tarjousten avaamista koskevat ehdot (Tiedot valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä): Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.
Täydentävät tiedot Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi📧
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus🌏
Lähde: OJS 2021/S 051-127494 (2021-03-10)
Lisätietoilmoitus (2021-03-19) Kohde Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
“Hankinnan kohteena on Kankaanpään kaupungissa sijaitsevan Liikuntakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen vaiheen 3 rakennusurakka tämän tarjouspyynnön ja...”
Lyhyt kuvaus
Hankinnan kohteena on Kankaanpään kaupungissa sijaitsevan Liikuntakeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen vaiheen 3 rakennusurakka tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Vaihe 3 sisältää pääasiassa peruskorjaus- ja muutostöitä sekä jonkin verran uudisrakentamista. Vaiheen 3 alueella sijaitsevat mm. aulatilat, palloilusali, kuntosali, pukuhuonetilat sekä laajennusosuuteen sijoittuvat varastotilat, kamppailulajien salit ja ilmanvaihtokonehuone.
Urakkamuoto on jaettu urakka. Rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana.
Talotekniikkaurakoista (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoista) julkaistaan erillinen hankintailmoitus.
Täydentävät tiedot Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä S: 2021/S 051-127494
Muutokset Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: II.2.4)
Muutettavan tekstin paikka: Kuvaus hankinnasta
Vanha arvo
Teksti:
“Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 rakennustyöurakasta....”
Teksti
Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 rakennustyöurakasta. Rakennusurakan vaiheen 3 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 3 493 brm ja laajennuksen osalta n. 799 brm.
Kankaanpään Liikuntakeskuksen palloiluhalli on rakennettu vuonna 1975 ja muut osat on peruskorjattu vuosina 2017–2019. Rakennuksen toiminnot sijoittuvat osin kolmeen (3) tasoon.
Kiinteistön rakenteet ja talotekniikka ovat osittain elinkaarensa päässä tai niissä on selkeitä puutteita. Lisäksi tilojen käyttötarve on osin muuttunut.
Tarjous on sitova, ja se tulee laatia suomenkielellä.
Näytä lisää Uusi arvo
Teksti:
“Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 rakennustyöurakasta....”
Teksti
Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 rakennustyöurakasta. Rakennusurakan vaiheen 3 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 3 493 brm ja laajennuksen osalta n. 799 brm.
Kankaanpään Liikuntakeskuksen palloiluhalli on rakennettu vuonna 1975 ja muut osat on peruskorjattu vuosina 2017–2019. Rakennuksen toiminnot sijoittuvat osin kolmeen (3) tasoon.
Kiinteistön rakenteet ja talotekniikka ovat osittain elinkaarensa päässä tai niissä on selkeitä puutteita. Lisäksi tilojen käyttötarve on osin muuttunut.
Tarjous on sitova, ja se tulee laatia suomenkielellä.
Hankintayksikkö haluaa varmistaa, että tarjoajilla on tarpeeksi aikaa laskea tarjoustaan.
Näytä lisää Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.2)
Muutettavan tekstin paikka: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Vanha arvo
Päivämäärä: 2021-04-11 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2021-04-25 📅
Alkuperäiseen ilmoitukseen korjattava teksti
Jakson numero: IV.2.7)
Muutettavan tekstin paikka: Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Vanha arvo
Päivämäärä: 2021-04-12 📅
Uusi arvo
Päivämäärä: 2021-04-26 📅
Muut lisätiedot
“Hankintayksikkö haluaa varmistaa, että tarjoajilla on tarpeeksi aikaa laskea tarjoustaan.”
Lähde: OJS 2021/S 058-145757 (2021-03-19)
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2021-06-14) Kohde Hankinnan laajuus
Otsikko:
“Jälki-ilmoitus: Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 3 / pääurakka, rakennustekniset työt”
Hankinnan kokonaisarvo (ilman arvonlisäveroa): EUR 4 625 000 💰
Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 rakennustyöurakasta....”
Hankinnan kuvaus
Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 3 rakennustyöurakasta. Rakennusurakan vaiheen 3 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 3 493 brm ja laajennuksen osalta n. 799 brm.
Kankaanpään Liikuntakeskuksen palloiluhalli on rakennettu vuonna 1975, ja muut osat on peruskorjattu vuosina 2017—2019. Rakennuksen toiminnot sijoittuvat osin kolmeen (3) tasoon.
Kiinteistön rakenteet ja talotekniikka ovat osittain elinkaarensa päässä tai niissä on selkeitä puutteita. Lisäksi tilojen käyttötarve on osin muuttunut.
Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomenkielellä.
Hankintayksikkö haluaa varmistaa, että tarjoajilla on tarpeeksi aikaa laskea tarjoustaan.
Näytä lisää Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehtojen kuvaus: YSE:n mukaiset lisä- ja muutostyöt.
Menettely Hallinnolliset tiedot
Tätä menettelyä koskeva aiempi julkaisu: 2021/S 051-127494
Sopimuksen tekeminen
1️⃣
Otsikko:
“Kankaanpään Liikuntakeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 3 / pääurakka, rakennustekniset työt”
Sopimuksen tekopäivä: 2021-06-09 📅
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 6
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten määrä: 6
Muista EU:n jäsenvaltioista tulevilta tarjoajilta saatujen tarjousten määrä: 0
EU:n ulkopuolisista maista tulevilta tarjoajilta saatujen tarjousten määrä: 0
Sähköisesti vastaanotettujen tarjousten määrä: 6
Toimeksisaajan nimi ja osoite
Nimi: Pallas Rakennus Länsi-Suomi Oy
Kansallinen rekisterinumero: FI27114796
Postiosoite: Kyllikinkatu 15 B
Postitoimipaikka: Tampere
Postinumero: FI-33500
Maa: Suomi 🇫🇮
Alue: Länsi-Suomi🏙️
Toimeksisaaja on pk-yritys ✅ Tiedot sopimuksen/erän arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osuuden kokonaisarvo: EUR 4 625 000 💰
Alihankintaa koskevat tiedot
Sopimus tehdään todennäköisesti alihankintana
Lähde: OJS 2021/S 117-304061 (2021-06-14)