KAUPUNKI-INFRAN KUNNOSSAPIDON OSASTON JA KAUPUNKI-INFRAN RAKENTAMISEN OSASTON VALUASFALTILLA JA PIENET PÄÄLLYSTYSTYÖT AJALLA 1.5.2026 - 30.4.2027 Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos, pyytää tarjoustanne kaupunki-infran kunnossapidon osaston ja kaupunki-infran rakentamisen osaston valuasfalttitöistä ja pienistä päällystystöistä koko kaupungin alueella ajalla 1.5.2026 - 30.4.2027, tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. HANKINTAYKSIKKÖ Hankintayksikkönä on Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos. Olemme kaupungin oma tuottaja; rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Vuodesta 2010 olemme toimineet nimellä Stara ja vuoden 2017 puolivälistä olemme rakentaneet ja kunnostaneet Stadia kunnallisena liikelaitoksena. Staran suurin asiakas on Kaupunkiympäristön toimiala, joka tilaa kaupunki-infran kunnossapidon osastoilta kunnossapitotöitä, ja kaupunki-infran rakentamisen osastolta rakennustöitä, sekä niihin liittyviä päällystystöitä. URAKAN SISÄLTÖ Hankinnassa on kyse rakennusurakasta. Hankinnasta syntyvä sopimus on Staran kaikkien osastojen käytössä. Pääasialliset käyttäjät ovat Staran kaupunki-infran kunnossapidon ja kaupunki-infran rakentamisen osastot joiden tarpeiden mukaan on laadittu tarjouspyynnön määräarvio. Urakka sisältää päällystystöitä sekä valu- että jyräasfaltilla. Työkohteet ovat pääasiassa kunnossapidon osaston paikkaus- ja korjausluoteisia töitä ja niihin liittyviä oheistöitä. Kohteiden koko on vaihteleva. Hankinnan kohteena olevat päällystystyöt sisältävät päällystysmateriaalin hankinnan ja levitystyön. Urakassa maksetaan talvikuukausilta sopimuksen mukaista korotusta. Talvikuukausina joulukuun ja huhtikuun välillä päällystetään säätilanteen mukaan vain välttämättömiä paikkauskohteita ja rakentamisen kohteita jotka ovat edenneet päällystystyövaiheeseen. HANKINTA- JA SOPIMUSMENETTELY Tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi 20.1.2026. Hankintailmoitus on sen voimassaoloajan nähtävillä julkisten hankintojen Hilma-palvelussa, EU:n virallisen lehden TED-tietokannassa sekä Tarjouspalvelussa, jonka kautta tarjous tulee laatia ja jättää sähköisesti. Urakan hankinta tullaan toteuttamaan yksikköhintaperusteisena kokonaisurakkana ja sitä suorittamaan valitaan yksi urakoitsija. Tarjotut yksikköhinnat ovat, talvikuukausien korotuksia lukuunottamatta, kiinteitä koko sopimuskauden, eikä niihin sovelleta indeksitarkistuksia. Sopimus urakan toteuttamisesta tehdään liitteenä nro 1 toimitetun urakkasopimusmallin mukaisesti. Sopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä. Työohjelman mukaisten töiden toteutukselle on asetettu aikataulullisia vaatimuksia. Töiden toteutuksen viivästymisestä aiheutuu sopimussakkoa.
Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2026-02-12.
Hankinta julkaistiin 2026-01-20.
hankintailmoitus (2026-01-20) Kohde Hankinnan laajuus
Otsikko: Staran valuasfalttityöt ja pienet päällystystyöt ajalla 1.5.2026 - 30.4.2027
Viitenumero: HEL 2025-018636
Lyhyt kuvaus:
“KAUPUNKI-INFRAN KUNNOSSAPIDON OSASTON JA KAUPUNKI-INFRAN RAKENTAMISEN OSASTON VALUASFALTILLA JA PIENET PÄÄLLYSTYSTYÖT AJALLA 1.5.2026 - 30.4.2027
Stara,...”
Lyhyt kuvaus
KAUPUNKI-INFRAN KUNNOSSAPIDON OSASTON JA KAUPUNKI-INFRAN RAKENTAMISEN OSASTON VALUASFALTILLA JA PIENET PÄÄLLYSTYSTYÖT AJALLA 1.5.2026 - 30.4.2027
Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos, pyytää tarjoustanne kaupunki-infran kunnossapidon osaston ja kaupunki-infran rakentamisen osaston valuasfalttitöistä ja pienistä päällystystöistä koko kaupungin alueella ajalla 1.5.2026 - 30.4.2027, tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
HANKINTAYKSIKKÖ
Hankintayksikkönä on Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos.
Olemme kaupungin oma tuottaja; rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Vuodesta 2010 olemme toimineet nimellä Stara ja vuoden 2017 puolivälistä olemme rakentaneet ja kunnostaneet Stadia kunnallisena liikelaitoksena.
Staran suurin asiakas on Kaupunkiympäristön toimiala, joka tilaa kaupunki-infran kunnossapidon osastoilta kunnossapitotöitä, ja kaupunki-infran rakentamisen osastolta rakennustöitä, sekä niihin liittyviä päällystystöitä.
URAKAN SISÄLTÖ
Hankinnassa on kyse rakennusurakasta.
Hankinnasta syntyvä sopimus on Staran kaikkien osastojen käytössä. Pääasialliset käyttäjät ovat Staran kaupunki-infran kunnossapidon ja kaupunki-infran rakentamisen osastot joiden tarpeiden mukaan on laadittu tarjouspyynnön määräarvio.
Urakka sisältää päällystystöitä sekä valu- että jyräasfaltilla. Työkohteet ovat pääasiassa kunnossapidon osaston paikkaus- ja korjausluoteisia töitä ja niihin liittyviä oheistöitä. Kohteiden koko on vaihteleva. Hankinnan kohteena olevat päällystystyöt sisältävät päällystysmateriaalin hankinnan ja levitystyön.
Urakassa maksetaan talvikuukausilta sopimuksen mukaista korotusta. Talvikuukausina joulukuun ja huhtikuun välillä päällystetään säätilanteen mukaan vain välttämättömiä paikkauskohteita ja rakentamisen kohteita jotka ovat edenneet päällystystyövaiheeseen.
HANKINTA- JA SOPIMUSMENETTELY
Tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi 20.1.2026. Hankintailmoitus on sen voimassaoloajan nähtävillä julkisten hankintojen Hilma-palvelussa, EU:n virallisen lehden TED-tietokannassa sekä Tarjouspalvelussa, jonka kautta tarjous tulee laatia ja jättää sähköisesti.
Urakan hankinta tullaan toteuttamaan yksikköhintaperusteisena kokonaisurakkana ja sitä suorittamaan valitaan yksi urakoitsija. Tarjotut yksikköhinnat ovat, talvikuukausien korotuksia lukuunottamatta, kiinteitä koko sopimuskauden, eikä niihin sovelleta indeksitarkistuksia.
Sopimus urakan toteuttamisesta tehdään liitteenä nro 1 toimitetun urakkasopimusmallin mukaisesti.
Sopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä.
Työohjelman mukaisten töiden toteutukselle on asetettu aikataulullisia vaatimuksia. Töiden toteutuksen viivästymisestä aiheutuu sopimussakkoa.
Näytä lisää
Sopimustyyppi: Urakat
Tuotteet/palvelut: Katujen päällystystyöt📦 Kuvaus
Hankinnan kuvaus:
“KAUPUNKI-INFRAN KUNNOSSAPIDON OSASTON JA KAUPUNKI-INFRAN RAKENTAMISEN OSASTON VALUASFALTILLA JA PIENET PÄÄLLYSTYSTYÖT AJALLA 1.5.2026 - 30.4.2027
Stara,...”
Hankinnan kuvaus
KAUPUNKI-INFRAN KUNNOSSAPIDON OSASTON JA KAUPUNKI-INFRAN RAKENTAMISEN OSASTON VALUASFALTILLA JA PIENET PÄÄLLYSTYSTYÖT AJALLA 1.5.2026 - 30.4.2027
Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos, pyytää tarjoustanne kaupunki-infran kunnossapidon osaston ja kaupunki-infran rakentamisen osaston valuasfalttitöistä ja pienistä päällystystöistä koko kaupungin alueella ajalla 1.5.2026 - 30.4.2027, tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
HANKINTAYKSIKKÖ
Hankintayksikkönä on Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos.
Olemme kaupungin oma tuottaja; rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Vuodesta 2010 olemme toimineet nimellä Stara ja vuoden 2017 puolivälistä olemme rakentaneet ja kunnostaneet Stadia kunnallisena liikelaitoksena.
Staran suurin asiakas on Kaupunkiympäristön toimiala, joka tilaa kaupunki-infran kunnossapidon osastoilta kunnossapitotöitä, ja kaupunki-infran rakentamisen osastolta rakennustöitä, sekä niihin liittyviä päällystystöitä.
URAKAN SISÄLTÖ
Hankinnassa on kyse rakennusurakasta.
Hankinnasta syntyvä sopimus on Staran kaikkien osastojen käytössä. Pääasialliset käyttäjät ovat Staran kaupunki-infran kunnossapidon ja kaupunki-infran rakentamisen osastot joiden tarpeiden mukaan on laadittu tarjouspyynnön määräarvio.
Urakka sisältää päällystystöitä sekä valu- että jyräasfaltilla. Työkohteet ovat pääasiassa kunnossapidon osaston paikkaus- ja korjausluoteisia töitä ja niihin liittyviä oheistöitä. Kohteiden koko on vaihteleva. Hankinnan kohteena olevat päällystystyöt sisältävät päällystysmateriaalin hankinnan ja levitystyön.
Urakassa maksetaan talvikuukausilta sopimuksen mukaista korotusta. Talvikuukausina joulukuun ja huhtikuun välillä päällystetään säätilanteen mukaan vain välttämättömiä paikkauskohteita ja rakentamisen kohteita jotka ovat edenneet päällystystyövaiheeseen.
HANKINTA- JA SOPIMUSMENETTELY
Tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi 20.1.2026. Hankintailmoitus on sen voimassaoloajan nähtävillä julkisten hankintojen Hilma-palvelussa, EU:n virallisen lehden TED-tietokannassa sekä Tarjouspalvelussa, jonka kautta tarjous tulee laatia ja jättää sähköisesti.
Urakan hankinta tullaan toteuttamaan yksikköhintaperusteisena kokonaisurakkana ja sitä suorittamaan valitaan yksi urakoitsija. Tarjotut yksikköhinnat ovat, talvikuukausien korotuksia lukuunottamatta, kiinteitä koko sopimuskauden, eikä niihin sovelleta indeksitarkistuksia.
Sopimus urakan toteuttamisesta tehdään liitteenä nro 1 toimitetun urakkasopimusmallin mukaisesti.
Sopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä.
Työohjelman mukaisten töiden toteutukselle on asetettu aikataulullisia vaatimuksia. Töiden toteutuksen viivästymisestä aiheutuu sopimussakkoa.
Näytä lisää
Lisätietoja:
“HANKINTAKOKONAISUUS
Hankintakokonaisuus muodostuu kuudesta itsenäisestä ja erikseen kilpailutettavasta päällystysurakasta. Minkään yksittäisen urakan...”
Lisätietoja
HANKINTAKOKONAISUUS
Hankintakokonaisuus muodostuu kuudesta itsenäisestä ja erikseen kilpailutettavasta päällystysurakasta. Minkään yksittäisen urakan ennakoitu arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa, mutta hankintakokonaisuudessa kilpailutettavien urakoiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvon.
Tarjoukset pyydetään kahdessa palautuserässä seuraavasti:
Ensimmäinen kilpailutuserä. Tarjouspyyntöjen ennakoitu julkaisupäivä viikolla 3, ja tarjousten ennakoitu palautuspäivä 5.2.2026;
- Staran kaupunki-infran kunnossapidon osaston lännen alueen uudelleenpäällystystyöt ajalla 1.5. - 30.11.2026, HEL 2025-018632
- Staran osastojen SMA-päällystystyöt koko kaupungin alueella ajalla 1.5. - 30.11.2026, HEL 2025-018635
- Staran kaupunki-infran kunnossapidon osaston jk/pp-väylien uudelleenpäällystystyöt ajalla 1.5. - 31.8.2026, HEL 2025-018634
Toinen kilpailutuserä. Tarjouspyyntöjen ennakoitu julkaisupäivä viikolla 4, ja tarjousten ennakoitu palautuspäivä 12.2.2026;
- Staran kaupunki-infran kunnossapidon osaston idän alueen uudelleenpäällystystyöt koko kaupungin alueella ajalla 1.5. - 30.11.2026, HEL 2025-018633
- Staran kaupunki-infran rakentamisen osaston asfalttipäällystystyöt ajalla 1.5. - 30.11.2026, HEL 2025-018625
- Staran osastojen valuasfalttipäällystystyöt ja pienet paikkaukset koko kaupungin alueella ajalla 1.5.2026 - 30.4.2027, HEL 2025-018636.
Hankintakokonaisuudessa osatarjoukset ovat sallittuja. Tarjoaja voi tehdä tarjouksen yhdestä tai useammasta edellä mainitusta osa-alueesta (1–6). Jokaisesta osa-alueesta on oma tarjouspyyntö. Tarjous on annettava kunkin osa-alueen osalta erillisenä yksikköhintaperusteisena kokonaisurakkana.
Osatarjoukset yhden osaurakan kohdalla eivät ole sallittuja. Koska tämä urakka on osa kuuden urakan kokonaisuutta, hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on toteutettu tällä tavoin.
Yhdistelmätarjoukset (esimerkiksi tarjoaja sitoutuu tekemään tietyn urakan, jos saa myös toisen urakan tms. tarjousten yhdistelmät) eivät ole sallittuja.
Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjoajan tulee antaa tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisesta kokonaisuudesta.
Näytä lisää
Pääkohde tai suorituspaikka:
“Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen kaupunki-infran kunnossapidon osaston ja kaupunki-infran rakentamisen osaston päällystys- ja...”
Pääkohde tai suorituspaikka
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen kaupunki-infran kunnossapidon osaston ja kaupunki-infran rakentamisen osaston päällystys- ja paikkauskohteet koko kaupungin alueella.
Näytä lisää
Suorituspaikka: Helsinki-Uusimaa🏙️ Kesto
Aloituspäivä: 2026-05-01 📅
Loppupäivä: 2027-04-30 📅
Tietoa vaihtoehdoista
Vaihtoehdot ✅
Vaihtoehtojen kuvaus:
“Hankintaan sisältyy lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi...”
Vaihtoehtojen kuvaus
Hankintaan sisältyy lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista kilpailutettuun urakkaan. Lisähankintojen ennakoitu arvo on huomioitu hankinnan ennakoidussa arvossa. Lisähankinnoissa noudatetaan sopimuskaudella
tai lisähankinnan jatkuessa sopimuskauden yli, sopimuskauden päättyessä voimassa
olleita sopimusehtoja.
Lisä- ja muutostöistä tulee aina antaa kirjallinen lisätyötarjous tilaajalle hyväksyttäväksi ennen työn suoritusta. Lisä- ja muutostyötarjouksessa tulee perustella lisä- ja muutostyön tarve, arvioida sen määrä ja toteutusaikataulu.
Tilaaja ei ole velvollinen suorittamaan korvausta ilman hyväksyttyä lisätyötarjousta tehdyistä töistä. Vain viranhaltija on oikeutettu tekemään päätöksen lisätyön
hyväksymisestä.
Näytä lisää Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
Myöntämisperusteet
Hinta ✅
Hinta (painotus): 1
Otsikko
Erän tunnistenumero: LOT-0000
Menettely Toimenpiteen tyyppi
Avoin menettely ✅
Nopeutettu menettely:
“Tarjousajan lyhentäminen ennakkoilmoituksella.” Hallinnolliset tiedot
Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika: 2026-02-12 10:00:00 📅
Tarjousten avaamista koskevat ehdot: 2026-02-12 10:01:00 📅
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Vähimmäisaika, jonka kuluessa tarjoajan on pidettävä tarjous voimassa: 3
Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot Osallistumisehdot
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin.”
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Tarjoajalla tulee olla toiminnan vastuuvakuutus, vähintään 500 000 euroa.”
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Tarjoajan yrityksellä on käytössään sertifioitu laatujärjestelmä tai yrityksen laatusuunnitelma, josta selviää yrityksen toimintatavat joilla se tunnistaa...”
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä
Tarjoajan yrityksellä on käytössään sertifioitu laatujärjestelmä tai yrityksen laatusuunnitelma, josta selviää yrityksen toimintatavat joilla se tunnistaa ja varmistaa työn laadukkaan suorittamisen.
Näytä lisää
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Tarjoajan yrityksellä on käytössään sertifioitu ympäristöjärjestelmä tai yrityksen ympäristösuunnitelma, josta selviää yrityksen toimintatavat joilla se...”
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä
Tarjoajan yrityksellä on käytössään sertifioitu ympäristöjärjestelmä tai yrityksen ympäristösuunnitelma, josta selviää yrityksen toimintatavat joilla se tunnistaa, vähentää ja seuraa ympäristövaikutuksiaan.
Näytä lisää
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä:
“Tarjoajalla tulee olla riittävä vakavaraisuus hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen...”
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja kriteereistä
Tarjoajalla tulee olla riittävä vakavaraisuus hankinnan kokoon ja laatuun nähden. Tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n
ratingluokituksessa on vähintään A+ (tyydyttävä +) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa.
Näytä lisää
Vaadittavat vakuudet ja takuut:
“Urakoitsijalta vaaditaan YSE 1998 ehtojen mukainen rakennusaikainen vakuus, jonka suuruus on vähintään 10 % tarjotusta urakkasummasta, kuitenkin aina...”
Vaadittavat vakuudet ja takuut
Urakoitsijalta vaaditaan YSE 1998 ehtojen mukainen rakennusaikainen vakuus, jonka suuruus on vähintään 10 % tarjotusta urakkasummasta, kuitenkin aina vähintään 2 000 euroa.
Takuuajan vakuus on vähintään 2 % lopullisesta toteutuneesta urakkasummasta, kuitenkin vähintään 2 000 euroa.
Kaupunki hyväksyy vakuudeksi ensisijaisesti seuraavat vakuuslajit:
- vakavaraisen kotimaisen raha- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus;
- pankkitalletus; tai
- pantti
Kansainvälisen kaupan vakuusinstrumentteja tai muita vakuusmuotoja hyväksytään vain poikkeuksellisesti erityisestä syystä.
Vakuuden voimassaoloajan tulee olla jatkettavissa. Vakuustodistuksen tulee olla suomenkielinen.
“HANKINTAKOKONAISUUS
Hankintakokonaisuus muodostuu kuudesta itsenäisestä ja erikseen kilpailutettavasta päällystysurakasta. Minkään yksittäisen urakan...”
HANKINTAKOKONAISUUS
Hankintakokonaisuus muodostuu kuudesta itsenäisestä ja erikseen kilpailutettavasta päällystysurakasta. Minkään yksittäisen urakan ennakoitu arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa, mutta hankintakokonaisuudessa kilpailutettavien urakoiden yhteenlaskettu ennakoitu arvo ylittää EU-kynnysarvon.
Tarjoukset pyydetään kahdessa palautuserässä seuraavasti:
Ensimmäinen kilpailutuserä. Tarjouspyyntöjen ennakoitu julkaisupäivä viikolla 3, ja tarjousten ennakoitu palautuspäivä 5.2.2026;
- Staran kaupunki-infran kunnossapidon osaston lännen alueen uudelleenpäällystystyöt ajalla 1.5. - 30.11.2026, HEL 2025-018632
- Staran osastojen SMA-päällystystyöt koko kaupungin alueella ajalla 1.5. - 30.11.2026, HEL 2025-018635
- Staran kaupunki-infran kunnossapidon osaston jk/pp-väylien uudelleenpäällystystyöt ajalla 1.5. - 31.8.2026, HEL 2025-018634
Toinen kilpailutuserä. Tarjouspyyntöjen ennakoitu julkaisupäivä viikolla 4, ja tarjousten ennakoitu palautuspäivä 12.2.2026;
- Staran kaupunki-infran kunnossapidon osaston idän alueen uudelleenpäällystystyöt koko kaupungin alueella ajalla 1.5. - 30.11.2026, HEL 2025-018633
- Staran kaupunki-infran rakentamisen osaston asfalttipäällystystyöt ajalla 1.5. - 30.11.2026, HEL 2025-018625
- Staran osastojen valuasfalttipäällystystyöt ja pienet paikkaukset koko kaupungin alueella ajalla 1.5.2026 - 30.4.2027, HEL 2025-018636.
Hankintakokonaisuudessa osatarjoukset ovat sallittuja. Tarjoaja voi tehdä tarjouksen yhdestä tai useammasta edellä mainitusta osa-alueesta (1–6). Jokaisesta osa-alueesta on oma tarjouspyyntö. Tarjous on annettava kunkin osa-alueen osalta erillisenä yksikköhintaperusteisena kokonaisurakkana.
Osatarjoukset yhden osaurakan kohdalla eivät ole sallittuja. Koska tämä urakka on osa kuuden urakan kokonaisuutta, hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on toteutettu tällä tavoin.
Yhdistelmätarjoukset (esimerkiksi tarjoaja sitoutuu tekemään tietyn urakan, jos saa myös toisen urakan tms. tarjousten yhdistelmät) eivät ole sallittuja.
Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjoajan tulee antaa tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisesta kokonaisuudesta.
Näytä lisää Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Kansallinen rekisterinumero: 3006157-6
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postinumero: 00520
Postitoimipaikka: Helsinki
Alue: Helsinki-Uusimaa🏙️
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi📧
Puhelin: +358 295643300📞
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus🌏 Uudelleentarkastelumenettely
Tarkat tiedot uudelleentarkastelumenettelyjen määräajasta (määräajoista):
“Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.” Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Sähköistä tilaamista käytetään
Sähköistä maksua käytetään
Lähde: OJS 2026/S 014-043893 (2026-01-20)