Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus: Rakennusvaihe 2, rakennusurakka (RU)

Carea-sairaalat Oy

Carea-Sairaalat Oy / Kastek Oy pyytää kiinteähintaista tarjousta Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus -hankkeen Rakennusvaiheen 2 rakennusurakasta (pääurakka).

Määräaika

Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2017-05-16. Hankinta julkaistiin 2017-03-20.

Toimittajat

Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:

• Skanska Talonrakennus Oy

Kuka?

• Carea-sairaalat Oy

Mitä?

• Rakennustyöt

Missä?

• Kymenlaakso

Hankintojen historia

Päivämäärä	Asiakirja
2017-03-20	hankintailmoitus
2017-04-27	Lisätietoilmoitus
2017-05-19	Lisätietoilmoitus
2017-12-19	Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

hankintailmoitus (2017-03-20)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Rakennustyöt
Lyhyt kuvaus:

Carea-Sairaalat Oy / Kastek Oy pyytää kiinteähintaista tarjousta Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus -hankkeen Rakennusvaiheen 2 rakennusurakasta (pääurakka).

Ilmoituksen metatiedot
Alkukieli: suomi 🗣️
Asiakirjatyyppi: hankintailmoitus
Sopimuksen luonne: Urakat
Asetus: Euroopan unioni ja WTO-maat
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
Koodi: Rakennustyöt 📦
Suorituspaikka
NUTS-alue: Kymenlaakso 🏙️

Menettely
Menettelyn tyyppi: Avoin menettely
Tarjouksen tyyppi: Tarjous koskee kaikkia eriä
Myöntämisperusteet
Alin hinta

Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Maa: Suomi 🇫🇮
Hankintaviranomaisen tyyppi: Julkisoikeudellinen yhteisö
Hankintaviranomaisen nimi: Carea-Sairaalat Oy
Postiosoite: Kotkantie 41
Postinumero: 48210
Postitoimipaikka: Kotka
Yhteystiedot
Internetosoite: http://www.carea.fi/ 🌏
Sähköposti: hankinnat@carea.fi 📧
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/carea 🌏
Osallistumisen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=118982&tpk=ba23d3a0-61af-4c5f-ae02-915c6a409b32 🌏

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2017-03-20 📅
Tarjousten jättämisen määräaika: 2017-05-16 📅
Julkaisupäivä: 2017-03-22 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2017/S 057-105096
EUVL-S-numero: 57

Kohde
Hankinnan laajuus
Kesto: 18 kuukautta

Menettely
Tarjousten vastaanottoaika: 12:00
Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan jättää: suomi 🗣️
Tarjouksen voimassaoloaika: 5 kuukautta
Tarjousten avauspäivä: 2017-05-17 📅
Tarjousten avausaika: 12:00

Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Kansallinen rekisterinumero: 2556615-8
Yhteystiedot
Yhteyspiste: Hankintatoimisto
Asiakirjojen URL-osoite: https://tarjouspalvelu.fi/carea 🌏

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Puhelin: +358 295643300 📞
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
Faksi: +358 295643314 📠
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Lähde: OJS 2017/S 057-105096 (2017-03-20)

Lisätietoilmoitus (2017-04-27)
Kohde
Ilmoituksen metatiedot
Asiakirjatyyppi: Lisätietoilmoitus

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2017-04-27 📅
Tarjousten jättämisen määräaika: 2017-06-06 📅
Julkaisupäivä: 2017-04-28 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2017/S 083-160112
Viittaa ilmoitukseen: 2017/S 057-105096
EUVL-S-numero: 83
Lisätietoja

Korjaus 26.4.2017: Korjausilmoituksella korjataan urakkaohjelmaa seuraavasti: — Urakka-aikaa on pidennetty ja siirretty (kappale 6.1), — Sakollisia välitavoitteita on muutettu ja lisätty (kappale 6.4), — Viivästyssakkoja on muutettu (kappale 6.5), — Urakoitsijan vakuus muutettu (kappale 7.2), — Lisä- ja muutostöihin koskevaa tekstiä on täsmennetty (kappale 8.3.1), — Tilaajan suunnitelmiin liittyvää käytäntöä on muutettu (kappale 9.2), — Yhteistoimintaa koskevia ohjeita on muutettu (kappale 9.6), — Kohta muut ehdot on korjattu (kappale 10.7), — Hanketta koskeva Sote-päätös on saatu, joten Sote-ratkaisua koskeva kappale on muutettu (kappale 19.6). Korjattu urakkaohjelma julkaistaan tarjouspyynnön liitteenä osoitteessa https: //tarjouspalvelu.fi/carea Korjausten johdosta tarjousaikaa jatketaan 6.6.2017 saakka.

Lähde: OJS 2017/S 083-160112 (2017-04-27)

Lisätietoilmoitus (2017-05-19)
Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2017-05-19 📅
Tarjousten jättämisen määräaika: 2017-06-20 📅
Julkaisupäivä: 2017-05-23 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2017/S 098-193158
EUVL-S-numero: 98
Lisätietoja

Korjaus 18.5.2017: Korjausilmoituksella jatketaan tarjousaikaa 20.6.2017 saakka. Kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjoihin on lisätty Lisäkirje 1. Tarjousajan jatkamisella halutaan varmistaa tarjoajien mahdollisuudet tutustua lisäkirjeeseen. Lisäkirjeessä annetut tiedot tulee ottaa huomioon tarjouksessa. Lisäkirje 1 julkaistaan tarjouspyynnön liitteenä osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/carea Korjaus 26.4.2017: Korjausilmoituksella korjataan urakkaohjelmaa seuraavasti: — Urakka-aikaa on pidennetty ja siirretty (kappale 6.1), — Sakollisia välitavoitteita on muutettu ja lisätty (kappale 6.4), — Viivästyssakkoja on muutettu (kappale 6.5), — Urakoitsijan vakuus muutettu (kappale 7.2), — Lisä- ja muutostöihin koskevaa tekstiä on täsmennetty (kappale 8.3.1), — Tilaajan suunnitelmiin liittyvää käytäntöä on muutettu (kappale 9.2), — Yhteistoimintaa koskevia ohjeita on muutettu (kappale 9.6), — Kohta muut ehdot on korjattu (kappale 10.7), — Hanketta koskeva Sote-päätös on saatu, joten Sote-ratkaisua koskeva kappale on muutettu (kappale 19.6). Korjattu urakkaohjelma julkaistaan tarjouspyynnön liitteenä osoitteessa https: //tarjouspalvelu.fi/carea Korjausten johdosta tarjousaikaa on jatkettu.

Lisätietoja

Korjaus 18.5.2017: Korjausilmoituksella jatketaan tarjousaikaa 20.6.2017 saakka.

Kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjoihin on lisätty Lisäkirje 1.

Tarjousajan jatkamisella halutaan varmistaa tarjoajien mahdollisuudet tutustua lisäkirjeeseen. Lisäkirjeessä annetut tiedot tulee ottaa huomioon tarjouksessa.

Lisäkirje 1 julkaistaan tarjouspyynnön liitteenä osoitteessa https://tarjouspalvelu.fi/carea

Korjaus 26.4.2017: Korjausilmoituksella korjataan urakkaohjelmaa seuraavasti:

— Urakka-aikaa on pidennetty ja siirretty (kappale 6.1),

— Sakollisia välitavoitteita on muutettu ja lisätty (kappale 6.4),

— Viivästyssakkoja on muutettu (kappale 6.5),

— Urakoitsijan vakuus muutettu (kappale 7.2),

— Lisä- ja muutostöihin koskevaa tekstiä on täsmennetty (kappale 8.3.1),

— Tilaajan suunnitelmiin liittyvää käytäntöä on muutettu (kappale 9.2),

— Yhteistoimintaa koskevia ohjeita on muutettu (kappale 9.6),

— Kohta muut ehdot on korjattu (kappale 10.7),

— Hanketta koskeva Sote-päätös on saatu, joten Sote-ratkaisua koskeva kappale on muutettu (kappale 19.6).

Korjattu urakkaohjelma julkaistaan tarjouspyynnön liitteenä osoitteessa https: //tarjouspalvelu.fi/carea

Korjausten johdosta tarjousaikaa on jatkettu.

Lähde: OJS 2017/S 098-193158 (2017-05-19)

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2017-12-19)
Kohde
Hankinnan laajuus
Viitenumero: 10/2017
Lyhyt kuvaus:

Carea-Sairaalat Oy / Kastek Oy pyytää kiinteähintaista tarjousta Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus -hankkeen Rakennusvaiheen 2 rakennusurakasta (pääurakka).

Hankinnan kokonaisarvo: 21 978 800 EUR 💰
Ilmoituksen metatiedot
Asiakirjatyyppi: Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Suorituspaikka
NUTS-alue: Kymenlaakso 🏙️

Menettely
Tarjouksen tyyppi: Ei sovelleta

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2017-12-19 📅
Julkaisupäivä: 2017-12-21 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2017/S 245-511392
EUVL-S-numero: 245

Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:

Carea-Sairaalat Oy / Kastek Oy pyytää kiinteähintaista tarjousta Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus

-hankkeen Rakennusvaiheen 2 rakennusurakasta (pääurakka).

Tämä on jälki-ilmoitus tehdystä hankintasopimuksesta, joka koskee Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus -hankkeen Rakennusvaiheen 2 rakennusurakkaa (pääurakka).

Sopimuksen tekeminen
Sopimuksen tekemispäivä: 2017-11-16 📅
Lähde: OJS 2017/S 245-511392 (2017-12-19)

Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕

Rakennustyöt (>20 uudet hankinnat)