Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen viheralueiden hoidon vuosisopimus

Espoon Asunnot Oy

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen viheralueiden hoidon vuosisopimus
Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jonka tarkoituksena on tuottaa asumispalveluja kuntalaisille. Tällä hetkellä omistuksessa on n. 15 000 asuntoa.
Viherhoidon vuosisopimus sisältää Espoon Asunnot Oy:n Leppävaaran, Espoon keskuksen ja Kauklahden kiinteistöjen viheralueiden hoidon vuosisopimuksen mukaisia töitä.
Tarjouslomakkeen 1 kiinteistöihin valitaan palveluntuottajaksi se urakoitsija, joka antaa edullisimman tarjouksen tarjouslomakkeen 1 vihertöistä.
Tarjouslomakkeen 2 kiinteistöihin valitaan palveluntuottajaksi se urakoitsija, joka antaa edullisimman tarjouksen tarjouslomakkeen 2 vihertöistä.
Varalle valitaan 2 seuraavaksi tulevaa tarjoajaa.
Vertailuhinnan laskenta:
Painoarvo 80 % Vihertyön tarjouslomakekohtainen vuosihintojen summa.
Vuosihintojen summaan lisätään annetuilla kertoimilla painotetut erillishinnat.
Painoarvo 20 %
Nurmikonleikkuun (optio) ja ulkoalueiden roskakierrosten (optio) tarjouslomakekohtainen vuosihintojen summa.
Vertailuhinta = 0,8 x vihertyön tarjouslomakekohtainen vuosihintojen summa + kertoimilla painotetut erillishinnat + 0,2 x nurmikonleikkuun tarjouslomakekohtainen vuosihintojen summa + 0,2 x ulkoalueiden roskakierrosten tarjouslomakekohtainen vuosihintojen summa.

Määräaika

Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2015-04-17. Hankinta julkaistiin 2015-03-04.

Toimittajat

Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:

• Kiinteistöhuolto Jaakola Oy
• Lassila & Tikanoja Oyj

Kuka?

• Espoon Asunnot Oy

Mitä?

• Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut › Asuinkiinteistöjen hoitopalvelut

Missä?

• Uusimaa

Hankintojen historia

Päivämäärä	Asiakirja
2015-03-04	hankintailmoitus
2016-02-11	Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

hankintailmoitus (2015-03-04)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Asuinkiinteistöjen hoitopalvelut
Määrä tai laajuus:

Kilpailutuksessa on nyt Espoon Asuntojen vihertyöt 98 kiinteistön osalta.Hankinnan kokonaishinta-arvio on 120 000–180 000 EUR/vuosi alv 0 % ja 4 vuodessa 480 000–720 000 EUR alv 0 %.480 000720 000

Ilmoituksen metatiedot
Alkukieli: suomi 🗣️
Asiakirjatyyppi: hankintailmoitus
Sopimuksen luonne: Palvelut
Asetus: Euroopan unioni ja WTO-maat
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
Koodi: Asuinkiinteistöjen hoitopalvelut 📦

Menettely
Menettelyn tyyppi: Avoin menettely
Tarjouksen tyyppi: Tarjous koskee vähintään yhtä erää
Myöntämisperusteet
Alin hinta

Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Maa: Suomi 🇫🇮
Hankintaviranomaisen tyyppi: Alue- tai paikallistason virasto/laitos
Hankintaviranomaisen nimi: Espoon Asunnot Oy
Postiosoite: Upseerinkatu 3 B
Postinumero: 02600
Postitoimipaikka: Espoo
Yhteystiedot
Sähköposti: veli-matti.rasanen@espoonasunnot.fi 📧
Puhelin: +358 505246928 📞
Faksi: +358 981658061 📠

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2015-03-04 📅
Tarjousten jättämisen määräaika: 2015-04-17 📅
Julkaisupäivä: 2015-03-06 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2015/S 046-079199
EUVL-S-numero: 46
Lisätietoja

Hankinta kilpailutetaan avoimella menettelyllä. Jos viherhoitotöitä tekevä yritys täyttää tässä hankintailmoituksessa annetut ehdot ja on kiinnostunut antamaan hintatarjouksen tästä hankinnasta, tulee yrityksen lähettää tämän hankintailmoituksen tekijälle kirjallinen tarjous tässä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä pyydettyine liitteineen 17.4.2015 klo 12:00 mennessä. Tämän hankintailmoituksen liitteenä ovat kaikki tarjouspyyntöasiakirjat. Jos saatte ne tulostettua, niin tällöin ei ole tarvetta pyytää hankintayksiköltä enää tarjouspyyntöasiakirjoja. Tarjous on laitettava kirjallisen tarjouksen lisäksi sähköpostilla Kirjallisen tarjouksen lisäksi on lähetettävä tarjouslomakkeelle kirjoitettu tarjous Excel-tiedostona sähköpostilla 17.4.2015 klo 12:00–16:00 välisenä aikana sähköpostiosoitteeseen: veli-matti.rasanen@espoonasunnot.fi Sähköpostilla lähetetyssä tarjouksessa on oltava samat tarjoushinnat kuin kirjallisessa tarjouksessa. Kirjallinen tarjous on tässä kilpailutuksessa virallinen tarjous. Sähköisessä muodossa lähetettävä tarjous helpottaa tarjousten vertailua hankintayksikössä. Hankintaa koskevat kysymykset Hankintaa koskevat kysymykset tulee lähettää 30.3.2015 klo 12:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen: veli-matti.rasanen@espoonasunnot.fi Vastaukset kaikkiin esitettyihin tätä hankintaa koskeviin kysymyksiin julkaistaan 1.4.2015 Espoon Asunnot Oy:n internetsivulla: www.espoonasunnot.fi/hankinnat

Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:

Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen viheralueiden hoidon vuosisopimus

Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jonka tarkoituksena on tuottaa asumispalveluja kuntalaisille. Tällä hetkellä omistuksessa on n. 15 000 asuntoa.

Viherhoidon vuosisopimus sisältää Espoon Asunnot Oy:n Leppävaaran, Espoon keskuksen ja Kauklahden kiinteistöjen viheralueiden hoidon vuosisopimuksen mukaisia töitä.

Tarjouslomakkeen 1 kiinteistöihin valitaan palveluntuottajaksi se urakoitsija, joka antaa edullisimman tarjouksen tarjouslomakkeen 1 vihertöistä.

Tarjouslomakkeen 2 kiinteistöihin valitaan palveluntuottajaksi se urakoitsija, joka antaa edullisimman tarjouksen tarjouslomakkeen 2 vihertöistä.

Varalle valitaan 2 seuraavaksi tulevaa tarjoajaa.

Vertailuhinnan laskenta:

Painoarvo 80 % Vihertyön tarjouslomakekohtainen vuosihintojen summa.

Vuosihintojen summaan lisätään annetuilla kertoimilla painotetut erillishinnat.

Painoarvo 20 %

Nurmikonleikkuun (optio) ja ulkoalueiden roskakierrosten (optio) tarjouslomakekohtainen vuosihintojen summa.

Vertailuhinta = 0,8 x vihertyön tarjouslomakekohtainen vuosihintojen summa + kertoimilla painotetut erillishinnat + 0,2 x nurmikonleikkuun tarjouslomakekohtainen vuosihintojen summa + 0,2 x ulkoalueiden roskakierrosten tarjouslomakekohtainen vuosihintojen summa.

Osan nimi: Espoon Asunnot Oy:n viheralueiden hoitosopimus
Lyhyt kuvaus:

Tarjouslomakkeen 1 kiinteistöihin valitaan palveluntuottajaksi se urakoitsija, joka antaa edullisimman tarjouksen tarjouslomakkeen 1 vihertöistä.Tarjouslomakkeen 2 kiinteistöihin valitaan palveluntuottajaksi se urakoitsija, joka antaa edullisimman tarjouksen tarjouslomakkeen 2 vihertöistä.Tällä valintamenettelyllä voidaan saada maksimissaan 2 eri sopimusurakoitsijaa. Mutta jos yksi ja sama urakoitsija antaa edullisimman hinnan molempien tarjouslomakkeiden vihertöistä, niin tällöin tehdään sopimus vain 1 urakoitsijan kanssa.Etukäteen on mahdotonta sanoa, että jakautuuko tämä hankinta kahteen eri sopimukseen, vai tehdäänkö sopimus vain 1 urakoitsijan kanssa.

Tällä valintamenettelyllä voidaan saada maksimissaan 2 eri sopimusurakoitsijaa. Mutta jos yksi ja sama urakoitsija antaa edullisimman hinnan molempien tarjouslomakkeiden vihertöistä, niin tällöin tehdään sopimus vain 1 urakoitsijan kanssa.

Etukäteen on mahdotonta sanoa, että jakautuuko tämä hankinta kahteen eri sopimukseen, vai tehdäänkö sopimus vain 1 urakoitsijan kanssa.

Määrä tai laajuus:

Kilpailutuksessa on nyt Espoon Asuntojen vihertyöt 98 kiinteistön osalta.

Hankinnan kokonaishinta-arvio on 120 000–180 000 EUR/vuosi alv 0 % ja 4 vuodessa 480 000–720 000 EUR alv 0 %.

Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: 480 000 💰
720 000 💰
Suorituspaikka
Pääkohde tai suorituspaikka: Espoo.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Kelpoisuus harjoittaa ammattitoimintaa:

Tarjoajan on tarjouksen liitteenä toimitettava tilaajalle alla olevat numeroidut selvitykset:

1. selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin;

2. Asiakastieto Oy:n Rating Alfa raportti tai muun luottoluokituslaitoksen antama vastaavat tiedot sisältävä raportti;

3. kaupparekisteriote, laaja versio (ei tarvitse toimittaa, jos kaupparekisteriote on Rating Alfa -raportissa mukana ja raportista käy ilmi, onko tarjoavalla yrityksellä liiketoimintakieltoja);

4. tilinpäätöstiedot 2 viimeisimmältä vuodelta (ei tarvitse toimittaa, jos tilinpäätöstiedot ovat Rating Alfa -raportissa mukana);

5. todistus verojen maksamisesta;

6. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta;

7. selvitys vastuuvakuutuksen voimassaolosta, jonka korvausvastuu on vähintään 500 000 EUR;

8. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

9. todistus tapaturmavakuutuksen voimassaolosta;

10. selvitys siitä, että työterveyshuolto on järjestetty.

Em. selvitykset ja todistukset eivät saa olla yhtä kuukautta vanhempia. Jos tarjoaja kuuluu tilaajavastuu.fi -palveluun niin kunnossa oleva tilaajavastuu.fi -raportti korvaa em. selvityksistä suurimman osan. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa ne selvitykset jotka eivät selviä tilaajavastuu.fi -raportista.

Jos tarjouksen antavalla yrityksellä on tarkoitus käyttää aliurakoitsijaa tämän hankinnan sisältämissä töissä, on aliurakoitsijan myös täytettävä hankinnassa tarjoajalta vaadittavat kelpoisuusehdot ja tarjouksessa on oltava liitteenä aliurakoitsijan vastaavat selvitykset. Selvitykset eivät saa olla 1:tä kuukautta vanhempia

11. Tarjoajan on esitettävä tarjouksessaan aikaisemmat referenssit vastaavanlaisista palveluista aikavälillä 2012–2014, jotka ovat sisältäneet tarjouspyynnön hoitotyöselostuksen mukaisia viheralueiden hoitotöitä. Referensseistä tulee ilmoittaa sopimuksen laajuus, toimituksen eurot/vuosi (sis.alv), toimituksen ajankohta, sekä referenssikohteen yhteyshenkilön yhteystiedot.

12. Selvitys henkilökunnan koulutuksesta, joka liittyy viherhoitotöihin. Selvityksestä on käytävä ilmi, että onko yrityksenne palveluksessa hortonomia tai puutarhuria. Tarjousta antavan yrityksen tai viherhoitotyötä toteuttavan aliurakoitsijan palveluksessa on oltava joko hortonomi tai puutarhuri. Lisäksi muutkin viherhoitotöiden tutkinnot on ilmoitettava.

13. Selvitys yrityksenne konekalustosta joka on käytettävissä viherhoitotöihin, käsityökoneet sekä ajettavat koneet.

14. Selvitys toimipisteenne sijainnista. Tarjousta antavan urakoitsijan tai vihertöitä tekevän aliurakoitsijan toimipisteen on sijaittava pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä, jotta Espoon alueella sijaitsevien kiinteistöjemme vihertyöt pystytään hyvin toteuttamaan.

Yrityksen toimipisteestä Espoon keskukseen saa olla ajomatkaa enintään 120 km.

Jos yrityksellä ei ole toimipistettä pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä, niin tarjouksessa on ilmoitettava, että sitoutuuko urakoitsija tai vihertöitä tekevä aliurakoitsija perustamaan toimipisteen pääkaupunkiseudulle tai sen läheisyyteen, jos tarjouksen antaja valittaisiin Espoon Asuntojen sopimusurakoitsijaksi.

Taloudellinen ja rahoituksellinen asema:

Tarjoajan on tarjouksen liitteenä toimitettava tilaajalle alla olevat numeroidut selvitykset:

2. Asiakastieto Oy:n Rating Alfa raportti tai muun luottoluokituslaitoksen antama vastaavat tiedot sisältävä raportti;

4. Tilinpäätöstiedot 2 viimeisimmältä vuodelta (ei tarvitse toimittaa, jos tilinpäätöstiedot ovat Rating Alfa -raportissa mukana.).

Vähimmäistaso(t):

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen ehdokas tai tarjoaja, jolla ei voida katsoa oleva teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten eläkevakuutus- ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisen.

Jos tarjoajalla on puutteita numeroitujen selvitysten no 1–10 toimittamisessa, on hankintayksiköllä oikeus hylätä tarjous. Jos selvitysten 1–10 mukaan yritys ei täytä tarjoajien kelpoisuuden arvioinnin vähimmäisvaatimuksia, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen.

Jos tarjouksen antajalla on puutteita selvityksissä no 11–14, tai ei ole toimittanut tarjouksensa mukana kaikkia näitä selvityksiä, on hankintayksiköllä oikeus hylätä tarjous.

— Tarjoajan liikevaihdon on oltava vähintään 200 000 EUR/vuosi viimeiseltä tilikaudelta, josta on tehty tilinpäätös. Jos tämä ehto ei täyty, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen,

— Tarjoajan luottoluokituksen pitää olla vähintään A tai parempi. Jos tämä ehto ei täyty, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen,

— Tarjouksen antajalla on oltava tarjouspyynnön hoitotyöselostuksen mukaisia viheralueidenhoitotöiden referenssejä vähintään 100 000 EUR:n arvosta/vuosi (sis. alv) aikavälillä 2012–2014. Jos yrityksellä ei ole esittää tällaisia referenssejä, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen,

— Jos tarjousta antavan yrityksen tai viherhoitotyötä tekevän aliurakoitsijan palveluksessa ei ole hortonomia tai puutarhuria, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen,

— Jos tarjousta antavalla yrityksellä tai sen vihertöitä tekevällä aliurakoitsijalla ei ole toimipistettä pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä (yrityksen toimipisteestä Espoon keskukseen saa olla ajomatkaa enintään 120 km), eikä tarjouksen antajalla tai vihertöitä tekevällä aliurakoitsijalla ole aikeita perustaa toimipistettä pääkaupunkiseudulle tai sen läheisyyteen mahdollisen sopimuskauden aikana, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen.

Em. tarjoajan soveltuvuusehtojen täyttymättömyyden lisäksi tarjoaja suljetaan pois, mikäli:

— tarjoaja on konkurssissa tai keskeyttänyt liiketoimintansa tai sille on vahvistettu velkajärjestely,

— vireillä on konkurssi- tai velkajärjestelymenettely, velkasaneerausohjelman vahvistamismenettely, tai hakemus yhtiön purkamiseksi,

— tarjoaja on päätetty asettaa selvitystilaan,

— hankintalain 53 §:n sekä 54 §:n mukaiset poissulkemisperusteet (esim. tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta).

Tekninen ja ammatillinen pätevyys:

Tarjoajan on tarjouksen liitteenä toimitettava tilaajalle alla olevat numeroidut selvitykset:

11. Tarjoajan on esitettävä tarjouksessaan aikaisemmat referenssit vastaavanlaisista palveluista aikavälillä 2012–2014, jotka ovat sisältäneet tarjouspyynnön hoitotyöselostuksen mukaisia viheralueiden hoitotöitä. Referensseistä tulee ilmoittaa sopimuksen laajuus, toimituksen eurot/vuosi (sis. alv), toimituksen ajankohta, sekä referenssikohteen yhteyshenkilön yhteystiedot.

13. Selvitys yrityksenne konekalustosta joka on käytettävissä viherhoitotöihin, käsityökoneet sekä ajettavat koneet.

Yrityksen toimipisteestä Espoon keskukseen saa olla ajomatkaa enintään 120 km.

— Toimeksisaajalla on oltava toimiva sähköposti- ja internet-järjestelmä,

— Tilaajalla on käytössään sähköinen Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmä, johon sisältyy vikailmoitus- ja tilausjärjestelmä. Järjestelmää käytetään Internetin välityksellä ja siihen voidaan antaa käyttäjätunnuksia palveluntuottajille. Mahdollisen liittämisen toteuttamisesta ja sen kustannuksista vastaa toimeksisaaja. Toimeksisaajan on sitouduttava käyttämään järjestelmää Espoon Asunnot Oy:n kiinteistöjen vihertöiden dokumentointiin,

— Toimeksisaajan on laitettava laskut sähköisessä muodossa Espoon Asunnot Oy:lle heti sopimuksen alusta lähtien. Toimeksisaajan on huolehdittava ilman lisäveloitusoikeutta omien laskutusjärjestelmiensä muuttamisesta vastaamaan toimeksiantajan käytäntöä tämän hyväksymällä tavalla.

Vähimmäistaso(t):

— Jos tarjousta antavan yrityksen tai viherhoitotyötä tekevän aliurakoitsijan palveluksessa ei ole hortonomia tai puutarhuria, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen.

Sopimuksen toteuttaminen
Tärkeimmät rahoitusehdot ja maksujärjestelyt ja/tai viittaus niitä koskeviin säännöksiin:

— Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta laskujen saapumisesta tilaajalle,

— Viivästymiskorko on korkolain mukainen,

— Laskutus on tapahduttava 1 kk sisällä laskutettavan työn valmistumisesta.

Kiinteän vuosisopimukseen kuuluvan korvauksen maksaminen

Kiinteä vuosisopimukseen kuuluva vihertöiden korvaus laskutetaan neljänä yhtä suurena maksueränä. Kiinteän korvauksen laskutusajankohta on yhteisesti pidetyn viheralueiden hoitokatselmuksen jälkeen.

Ennen viheralueiden hoitokatselmusta toimeksisaaja tallentaa Tampuuriin työnjohdon allekirjoittaman omavalvontaraportin sopimusalueen kiinteistöjen vihertöiden suorittamisesta.

Toimeksisaajan ja tilaajan edustajat tekevät yhdessä viheralueiden hoitokatselmuksia neljä kertaa vuodessa. Ks. tarkemmin ”Kiinteistöjen viheralueiden hoitosopimuksen hoitotyöselostus” kohta 5, ”Laskutuksen perusteet”.

Vuosisopimukseen sisältyvä vihertyö on laskutuskelpoinen kun työsuoritus on hyväksytty viheralueiden hoitokatselmuksessa. Ohjeelliset viheralueiden hoitokatselmusten ajankohdat ovat huhtikuussa, kesäkuussa, elokuussa ja lokakuussa.

Henkilöstön nimet ja ammattipätevyydet ✅

Menettely
Tarjouksen voimassaoloaika: 2015-07-31 📅
Kielet
Kieli: suomi 🗣️

Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Kansallinen rekisterinumero: 1565281-0
Yhteystiedot
Yhteyspiste: Espoon Asunnot Oy
Veli Matti Räsänen

Viite
Päivämäärät
Aloituspäivä: 2015-06-01 📅
Lisätietoja

Hankinta kilpailutetaan avoimella menettelyllä.

Jos viherhoitotöitä tekevä yritys täyttää tässä hankintailmoituksessa annetut ehdot ja on kiinnostunut antamaan hintatarjouksen tästä hankinnasta, tulee yrityksen lähettää tämän hankintailmoituksen tekijälle kirjallinen tarjous tässä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä pyydettyine liitteineen 17.4.2015 klo 12:00 mennessä.

Tämän hankintailmoituksen liitteenä ovat kaikki tarjouspyyntöasiakirjat. Jos saatte ne tulostettua, niin tällöin ei ole tarvetta pyytää hankintayksiköltä enää tarjouspyyntöasiakirjoja.

Tarjous on laitettava kirjallisen tarjouksen lisäksi sähköpostilla

Kirjallisen tarjouksen lisäksi on lähetettävä tarjouslomakkeelle kirjoitettu tarjous Excel-tiedostona sähköpostilla 17.4.2015 klo 12:00–16:00 välisenä aikana sähköpostiosoitteeseen: veli-matti.rasanen@espoonasunnot.fi

Sähköpostilla lähetetyssä tarjouksessa on oltava samat tarjoushinnat kuin kirjallisessa tarjouksessa. Kirjallinen tarjous on tässä kilpailutuksessa virallinen tarjous.

Sähköisessä muodossa lähetettävä tarjous helpottaa tarjousten vertailua hankintayksikössä.

Hankintaa koskevat kysymykset

Hankintaa koskevat kysymykset tulee lähettää 30.3.2015 klo 12:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen: veli-matti.rasanen@espoonasunnot.fi

Vastaukset kaikkiin esitettyihin tätä hankintaa koskeviin kysymyksiin julkaistaan 1.4.2015 Espoon Asunnot Oy:n internetsivulla: www.espoonasunnot.fi/hankinnat

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
Puhelin: +358 295643300 📞
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Faksi: +358 295643314 📠
Tiedot muutoksenhakumenettelyjen määräajoista:

Markkinaoikeuteen voi valittaa tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon tarjouskilpailua koskevasta ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Tarjoajilla on lisäksi käytettävissään tavanomaiset valitustiet hakea oikaisua suoraan hankintayksiköltä, kun hankkijana on kunta. Joissakin tapauksissa, kuten seurakuntien hankinnoista, voi valituksen tehdä myös hallinto-oikeuksiin.

Hankintayksiköillä on velvollisuus ilmoittaa hankintapäätöstä tiedoksiantaessaan myös muutoksenhakumahdollisuuksista.

Lähde: OJS 2015/S 046-079199 (2015-03-04)

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2016-02-11)
Kohde
Ilmoituksen metatiedot
Asiakirjatyyppi: Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Menettely
Tarjouksen tyyppi: Ei sovelleta

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2016-02-11 📅
Julkaisupäivä: 2016-02-16 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2016/S 032-052036
Viittaa ilmoitukseen: 2015/S 046-079199
EUVL-S-numero: 32

Kohde
Hankinnan laajuus
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: 390 000 💰
475 000 💰
240 000 💰
280 000 💰
150 000 💰
195 000 💰

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen tekemispäivä: 2015-04-22 📅
Nimi: Lassila & Tikanoja Oyj
Postiosoite: Sentnerikuja 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00440
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: antti.niitynpaa@lassila-tikanoja.fi 📧
Internetosoite: http://www.lassila-tikanoja.fi/ 🌏

2️⃣
Nimi: Kiinteistöhuolto Jaakola Oy
Postiosoite: Tinurinkuja 4
Postitoimipaikka: Espoo
Postinumero: 02650
Sähköposti: janne.castren@kiinteistohuoltojaakola.fi 📧
Internetosoite: http://www.kiinteistohuoltojaakola.fi/ 🌏
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
4

Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Kansallinen rekisterinumero: 1680140-0
2542779-9
Lähde: OJS 2016/S 032-052036 (2016-02-11)

Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕

Kiinteistöpalvelut (16 uudet hankinnat)

Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat erilaiset kiinteistönvälityspalvelut (7)

Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut (6)

Asuinkiinteistöjen hoitopalvelut