Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen huoneistoremonttien vuosisopimus Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jonka tarkoituksena on tuottaa asumispalveluja kuntalaisille. Tällä hetkellä omistuksessa on n. 15 000 asuntoa. Huoneistoremonttien vuosisopimus sisältää Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen huoneistoremonttien toteuttamista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Tilaaja ei takaa sopimukseen sisältyvää työmäärää. Sopimus tehdään useamman toimeksisaajan kanssa. Tarjouslomakkeiden tarjoushinnat kerrotaan tarjouslomakkeessa olevilla kertoimilla. Tämän jälkeen tarjouslomakkeiden painotetut hinnat lasketaan yhteen. Hankintayksikkö laittaa tarjoukset edullisuusjärjestykseen tarjousten painotettujen kokonaishintojen perusteella. Tämän kilpailutuksen perusteella valitaan 12–15 hinnaltaan edullisinta sopimusurakoitsijaa Espoon Asuntojen kiinteistöjen huoneistoremontteja tekemään (riippuen siitä, että kuinka monta tarjousta saadaan tarjouskilpailussa). Huoneistoremontit tehdään tarjouksissa annettavilla yksikköhinnoilla. Edulliset tarjoushinnat antanut urakoitsija, joka toteuttaa työt laadullisesti hyvin, saa sopimuskaudella paremmin työtilauksia kuin kalliimmat tarjoushinnat antanut urakoitsija.
Määräaika
Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2015-03-24.
Hankinta julkaistiin 2015-02-10.
Toimittajat
Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:
hankintailmoitus (2015-02-10) Kohde Hankinnan laajuus
Otsikko: Rakennustyöt
Määrä tai laajuus:
Hankinnan kokonaisarvo vuodessa on 1 750 000–2 000 000 EUR vuosi alv 0 %.7 000 0008 000 000
Ilmoituksen metatiedot
Alkukieli: suomi 🗣️
Asiakirjatyyppi: hankintailmoitus
Sopimuksen luonne: Urakat
Asetus: Euroopan unioni ja WTO-maat
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
Koodi: Rakennustyöt📦
Menettely
Menettelyn tyyppi: Avoin menettely
Tarjouksen tyyppi: Tarjous koskee kaikkia eriä
Myöntämisperusteet
Alin hinta
Hankintaviranomainen Tunnistetiedot
Maa: Suomi 🇫🇮
Hankintaviranomaisen tyyppi: Alue- tai paikallistason virasto/laitos
Hankintaviranomaisen nimi: Espoon Asunnot Oy
Postiosoite: Upseerinkatu 3 B
Postinumero: 02600
Postitoimipaikka: Espoo
Yhteystiedot
Sähköposti: veli-matti.rasanen@espoonasunnot.fi📧
Puhelin: +358 505246928📞
Faksi: +358 981658061 📠
Hankinta kilpailutetaan avoimella menettelyllä.
Jos huoneistoremontteja tekevä yritys täyttää tässä hankintailmoituksessa annetut ehdot ja on kiinnostunut antamaan hintatarjouksen tästä hankinnasta, tulee yrityksen lähettää tämän hankintailmoituksen tekijälle kirjallinen tarjous tässä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä pyydettyine liitteineen 24.3.2015 klo 12 mennessä.
Tämän hankintailmoituksen liitteenä ovat kaikki tarjouspyyntöasiakirjat. Jos saatte ne tulostettua, niin tällöin ei ole tarvetta pyytää hankintayksiköltä enää tarjouspyyntöasiakirjoja.
Tarjous on laitettava kirjallisen tarjouksen lisäksi sähköpostilla
Kirjallisen tarjouksen lisäksi on lähetettävä tarjouslomakkeelle kirjoitettu tarjous Excel-tiedostona sähköpostilla 24.3.2015 klo 12:00–16:00 välisenä aikana sähköpostiosoitteeseen: veli-matti.rasanen@espoonasunnot.fi
Sähköpostilla lähetetyssä tarjouksessa on oltava samat tarjoushinnat kuin kirjallisessa tarjouksessa. Kirjallinen tarjous on tässä kilpailutuksessa virallinen tarjous.
Sähköisessä muodossa lähetettävä tarjous helpottaa tarjousten vertailua hankintayksikössä, kun urakoitsija täyttää tarjouslomakkeeseen tarjoushinnat.
Sähköinen tarjouslomake laskee automaattisesti urakoitsijan tarjouksen kokonaisvertailuhinnan kun tarjoushinnat on ensin syötetty tarjouslomakkeeseen.
Hankintaa koskevat kysymykset
Hankintaa koskevat kysymykset tulee lähettää 2.3.2015 mennessä sähköpostiosoitteeseen: veli-matti.rasanen@espoonasunnot.fi
Vastaukset kaikkiin esitettyihin tätä hankintaa koskeviin kysymyksiin julkaistaan 4.3.2014 Espoon Asunnot Oy:n internetsivulla: www.espoonasunnot.fi/hankinnat
Jos huoneistoremontteja tekevä yritys täyttää tässä hankintailmoituksessa annetut ehdot ja on kiinnostunut antamaan hintatarjouksen tästä hankinnasta, tulee yrityksen lähettää tämän hankintailmoituksen tekijälle kirjallinen tarjous tässä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä pyydettyine liitteineen 24.3.2015 klo 12 mennessä.
Tämän hankintailmoituksen liitteenä ovat kaikki tarjouspyyntöasiakirjat. Jos saatte ne tulostettua, niin tällöin ei ole tarvetta pyytää hankintayksiköltä enää tarjouspyyntöasiakirjoja.
Tarjous on laitettava kirjallisen tarjouksen lisäksi sähköpostilla
Kirjallisen tarjouksen lisäksi on lähetettävä tarjouslomakkeelle kirjoitettu tarjous Excel-tiedostona sähköpostilla 24.3.2015 klo 12:00–16:00 välisenä aikana sähköpostiosoitteeseen: veli-matti.rasanen@espoonasunnot.fi
Sähköpostilla lähetetyssä tarjouksessa on oltava samat tarjoushinnat kuin kirjallisessa tarjouksessa. Kirjallinen tarjous on tässä kilpailutuksessa virallinen tarjous.
Sähköisessä muodossa lähetettävä tarjous helpottaa tarjousten vertailua hankintayksikössä, kun urakoitsija täyttää tarjouslomakkeeseen tarjoushinnat.
Sähköinen tarjouslomake laskee automaattisesti urakoitsijan tarjouksen kokonaisvertailuhinnan kun tarjoushinnat on ensin syötetty tarjouslomakkeeseen.
Vastaukset kaikkiin esitettyihin tätä hankintaa koskeviin kysymyksiin julkaistaan 4.3.2014 Espoon Asunnot Oy:n internetsivulla: www.espoonasunnot.fi/hankinnat
Kohde Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:
Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen huoneistoremonttien vuosisopimus
Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, jonka tarkoituksena on tuottaa asumispalveluja kuntalaisille. Tällä hetkellä omistuksessa on n. 15 000 asuntoa.
Huoneistoremonttien vuosisopimus sisältää Espoon Asunnot Oy:n omistamien kiinteistöjen huoneistoremonttien toteuttamista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.
Tilaaja ei takaa sopimukseen sisältyvää työmäärää. Sopimus tehdään useamman toimeksisaajan kanssa.
Tarjouslomakkeiden tarjoushinnat kerrotaan tarjouslomakkeessa olevilla kertoimilla. Tämän jälkeen tarjouslomakkeiden painotetut hinnat lasketaan yhteen. Hankintayksikkö laittaa tarjoukset edullisuusjärjestykseen tarjousten painotettujen kokonaishintojen perusteella. Tämän kilpailutuksen perusteella valitaan 12–15 hinnaltaan edullisinta sopimusurakoitsijaa Espoon Asuntojen kiinteistöjen huoneistoremontteja tekemään (riippuen siitä, että kuinka monta tarjousta saadaan tarjouskilpailussa). Huoneistoremontit tehdään tarjouksissa annettavilla yksikköhinnoilla. Edulliset tarjoushinnat antanut urakoitsija, joka toteuttaa työt laadullisesti hyvin, saa sopimuskaudella paremmin työtilauksia kuin kalliimmat tarjoushinnat antanut urakoitsija.
Tarjouslomakkeiden tarjoushinnat kerrotaan tarjouslomakkeessa olevilla kertoimilla. Tämän jälkeen tarjouslomakkeiden painotetut hinnat lasketaan yhteen. Hankintayksikkö laittaa tarjoukset edullisuusjärjestykseen tarjousten painotettujen kokonaishintojen perusteella. Tämän kilpailutuksen perusteella valitaan 12–15 hinnaltaan edullisinta sopimusurakoitsijaa Espoon Asuntojen kiinteistöjen huoneistoremontteja tekemään (riippuen siitä, että kuinka monta tarjousta saadaan tarjouskilpailussa). Huoneistoremontit tehdään tarjouksissa annettavilla yksikköhinnoilla. Edulliset tarjoushinnat antanut urakoitsija, joka toteuttaa työt laadullisesti hyvin, saa sopimuskaudella paremmin työtilauksia kuin kalliimmat tarjoushinnat antanut urakoitsija.
Määrä tai laajuus: Hankinnan kokonaisarvo vuodessa on 1 750 000–2 000 000 EUR vuosi alv 0 %.
Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: 7 000 000 💰
8 000 000 💰
Suorituspaikka
Pääkohde tai suorituspaikka: Espoo.
Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot Osallistumisehdot
Kelpoisuus harjoittaa ammattitoimintaa:
Tarjoajan liikevaihdon on oltava vähintään 100 000 EUR/vuosi viimeiseltä tilikaudelta, josta on tehty tilinpäätös.
Tarjoajan luottoluokituksen pitää olla vähintään A tai parempi.
Tarjoajan on tarjouksen liitteenä toimitettava tilaajalle alla olevat numeroidut selvitykset:
1. selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin;
2. Asiakastieto Oy:n Rating Alfa -raportti tai muun luottoluokituslaitoksen antama vastaavat tiedot sisältävä raportti;
3. kaupparekisteriote, laaja versio (ei tarvitse toimittaa jos kaupparekisteriote on Rating Alfa -raportissa mukana ja raportista käy ilmi, onko tarjoavalla yrityksellä liiketoimintakieltoja);
4. tilinpäätöstiedot 2 viimeisimmältä vuodelta (ei tarvitse toimittaa, jos tilinpäätöstiedot ovat Rating Alfa -raportissa mukana);
5. todistus verojen maksamisesta;
6. todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta;
7. selvitys vastuuvakuutuksen voimassaolosta, jonka korvausvastuu on vähintään 500 000 EUR;
8. selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;
9. todistus tapaturmavakuutuksen voimassaolosta;
10. selvitys siitä, että työterveyshuolto on järjestetty.
Em. selvitykset ja todistukset eivät saa olla 1:tä kuukautta vanhempia. Jos tarjoaja kuuluu tilaajavastuu.fi -palveluun niin kunnossa oleva tilaajavastuu.fi -raportti korvaa em. selvityksistä suurimman osan. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa ne selvitykset jotka eivät selviä tilaajavastuu.fi -raportista.
Em. selvitykset ja todistukset eivät saa olla 1:tä kuukautta vanhempia. Jos tarjoaja kuuluu tilaajavastuu.fi -palveluun niin kunnossa oleva tilaajavastuu.fi -raportti korvaa em. selvityksistä suurimman osan. Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa ne selvitykset jotka eivät selviä tilaajavastuu.fi -raportista.
Jos tarjouksen antavalla yrityksellä on tarkoitus käyttää aliurakoitsijaa tämän hankinnan sisältämissä töissä, on aliurakoitsijan myös täytettävä hankinnassa tarjoajalta vaadittavat kelpoisuusehdot ja tarjouksessa on oltava liitteenä aliurakoitsijan vastaavat selvitykset. Selvitykset eivät saa olla 1:tä kuukautta vanhempia.
Jos tarjouksen antavalla yrityksellä on tarkoitus käyttää aliurakoitsijaa tämän hankinnan sisältämissä töissä, on aliurakoitsijan myös täytettävä hankinnassa tarjoajalta vaadittavat kelpoisuusehdot ja tarjouksessa on oltava liitteenä aliurakoitsijan vastaavat selvitykset. Selvitykset eivät saa olla 1:tä kuukautta vanhempia.
Jos tarjouksen antajalla on puutteita numeroitujen selvitysten nro 1 –10 toimittamisessa, on hankintayksiköllä oikeus hylätä tarjous. Jos selvitysten mukaan yritys ei täytä tarjoajien kelpoisuuden arvioinnin vähimmäisvaatimuksia, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen.
Jos tarjouksen antajalla on puutteita numeroitujen selvitysten nro 1 –10 toimittamisessa, on hankintayksiköllä oikeus hylätä tarjous. Jos selvitysten mukaan yritys ei täytä tarjoajien kelpoisuuden arvioinnin vähimmäisvaatimuksia, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen.
Em. tarjoajan soveltuvuusehtojen täyttymättömyyden lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois, mikäli:
— tarjoaja on konkurssissa tai keskeyttänyt liiketoimintansa tai sille on vahvistettu velkajärjestely,
— vireillä on konkurssi- tai velkajärjestelymenettely, velkasaneerausohjelman vahvistamismenettely, tai hakemus yhtiön purkamiseksi,
— tarjoaja on päätetty asettaa selvitystilaan,
— hankintalain 53 §:n sekä 54 §:n mukaiset poissulkemisperusteet (esim. tarjoaja on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta).
Taloudellinen ja rahoituksellinen asema:
Tarjoajan liikevaihdon pitää olla vähintään 100 000 EUR/vuosi viimeiseltä tilikaudelta, josta on tehty tilinpäätös.
Tarjoajan luottoluokituksen pitää olla vähintään A tai parempi.
Tarjoajan on tarjouksen liitteenä toimitettava tilaajalle alla olevat numeroidut selvitykset:
2. Asiakastieto Oy:n Rating Alfa raportti tai muun luottoluokituslaitoksen antama vastaavat tiedot sisältävä raportti;
4. tilinpäätöstiedot 2 viimeisimmältä vuodelta (ei tarvitse toimittaa, jos tilinpäätöstiedot ovat Rating Alfa -raportissa mukana).
Jos tarjouksen antajalla on puutteita selvitysten toimittamisessa, on hankintayksiköllä oikeus hylätä tarjous. Jos selvitysten mukaan yritys ei täytä tarjoajien kelpoisuuden arvioinnin vähimmäisvaatimuksia, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen.
Tekninen ja ammatillinen pätevyys:
Tarjoajan on tarjouksen liitteenä toimitettava tilaajalle alla olevat numeroidut selvitykset:
11. Tarjoajan on esitettävä tarjouksessaan aikaisemmat referenssit vastaavanlaisista palveluista aikavälillä 2010–2013, jotka ovat sisältäneet huoneistoremonttien tekemistä ja uudis- tai korjausrakentamista. Referensseistä tulee ilmoittaa sopimuksen laajuus, toimituksen eurot, ajankohta sekä referenssikohteen yhteyshenkilön yhteystiedot.
11. Tarjoajan on esitettävä tarjouksessaan aikaisemmat referenssit vastaavanlaisista palveluista aikavälillä 2010–2013, jotka ovat sisältäneet huoneistoremonttien tekemistä ja uudis- tai korjausrakentamista. Referensseistä tulee ilmoittaa sopimuksen laajuus, toimituksen eurot, ajankohta sekä referenssikohteen yhteyshenkilön yhteystiedot.
12. Selvitys toimipisteenne sijainnista. Yrityksen toimipisteen on sijaittava pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä, jotta Espoon alueella sijaitsevien kiinteistöjemme huoneistoremontit pystytään hyvin toteuttamaan. Yrityksen toimipisteestä Espoon keskukseen saa olla ajomatkaa enintään 120 km.
12. Selvitys toimipisteenne sijainnista. Yrityksen toimipisteen on sijaittava pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä, jotta Espoon alueella sijaitsevien kiinteistöjemme huoneistoremontit pystytään hyvin toteuttamaan. Yrityksen toimipisteestä Espoon keskukseen saa olla ajomatkaa enintään 120 km.
Jos yrityksellä ei ole toimipistettä pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä, niin tarjouksessa on ilmoitettava, että sitoutuuko urakoitsija perustamaan toimipisteen pääkaupunkiseudulle tai sen läheisyyteen, jos urakoitsija valittaisiin Espoon Asuntojen sopimusurakoitsijaksi.
Jos yrityksellä ei ole toimipistettä pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä, niin tarjouksessa on ilmoitettava, että sitoutuuko urakoitsija perustamaan toimipisteen pääkaupunkiseudulle tai sen läheisyyteen, jos urakoitsija valittaisiin Espoon Asuntojen sopimusurakoitsijaksi.
Jos tarjouksen antajalla on puutteita selvityksissä no 11–12, tai ei ole toimittanut tarjouksensa mukana kaikkia näitä selvityksiä, on hankintayksiköllä oikeus hylätä tarjous.
Jos yrityksellä ei ole referenssejä aikavälillä 2010–2013 huoneistoremonttien tekemisestä tai uudis- ja korjausrakentamisesta, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen.
Jos tarjouksen antajalla ei ole toimipistettä pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä (yrityksen toimipisteestä Espoon keskukseen saa olla ajomatkaa enintään 120 km), eikä tarjouksen antajalla ole aikeita perustaa toimipistettä pääkaupunkiseudulle tai sen läheisyyteen mahdollisen sopimuskauden aikana, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen.
Jos tarjouksen antajalla ei ole toimipistettä pääkaupunkiseudulla tai sen läheisyydessä (yrityksen toimipisteestä Espoon keskukseen saa olla ajomatkaa enintään 120 km), eikä tarjouksen antajalla ole aikeita perustaa toimipistettä pääkaupunkiseudulle tai sen läheisyyteen mahdollisen sopimuskauden aikana, johtaa tämä tarjouksen hylkäämiseen.
Jos tarjouksen antavalla yrityksellä on tarkoitus käyttää aliurakoitsijaa tämän hankinnan sisältämissä töissä, on aliurakoitsijan myös täytettävä hankinnassa tarjoajalta vaadittavat kelpoisuusehdot ja tarjouksessa on oltava liitteenä aliurakoitsijan vastaavat selvitykset. Selvitykset eivät saa olla 1:tä kuukautta vanhempia:
Jos tarjouksen antavalla yrityksellä on tarkoitus käyttää aliurakoitsijaa tämän hankinnan sisältämissä töissä, on aliurakoitsijan myös täytettävä hankinnassa tarjoajalta vaadittavat kelpoisuusehdot ja tarjouksessa on oltava liitteenä aliurakoitsijan vastaavat selvitykset. Selvitykset eivät saa olla 1:tä kuukautta vanhempia:
— toimeksisaajalla on oltava toimiva sähköposti- ja internet-järjestelmä,
— tilaajalla on käytössään sähköinen Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmä, johon sisältyy vikailmoitus- ja tilausjärjestelmä. Järjestelmää käytetään Internetin välityksellä ja siihen voidaan antaa käyttäjätunnuksia palveluntuottajille. Mahdollisen liittämisen toteuttamisesta ja sen kustannuksista vastaa toimeksisaaja. Toimeksisaajan on sitouduttava käyttämään järjestelmää Espoon Asunnot Oy:n kiinteistöjen huoneistokorjausten dokumentointiin,
— tilaajalla on käytössään sähköinen Tampuuri-kiinteistötietojärjestelmä, johon sisältyy vikailmoitus- ja tilausjärjestelmä. Järjestelmää käytetään Internetin välityksellä ja siihen voidaan antaa käyttäjätunnuksia palveluntuottajille. Mahdollisen liittämisen toteuttamisesta ja sen kustannuksista vastaa toimeksisaaja. Toimeksisaajan on sitouduttava käyttämään järjestelmää Espoon Asunnot Oy:n kiinteistöjen huoneistokorjausten dokumentointiin,
— toimeksisaajan on laitettava laskut sähköisessä muodossa Espoon Asunnot Oy:lle heti sopimuksen alusta lähtien. Toimeksisaajan on huolehdittava ilman lisäveloitusoikeutta omien laskutusjärjestelmiensä muuttamisesta vastaamaan toimeksiantajan käytäntöä tämän hyväksymällä tavalla.
— toimeksisaajan on laitettava laskut sähköisessä muodossa Espoon Asunnot Oy:lle heti sopimuksen alusta lähtien. Toimeksisaajan on huolehdittava ilman lisäveloitusoikeutta omien laskutusjärjestelmiensä muuttamisesta vastaamaan toimeksiantajan käytäntöä tämän hyväksymällä tavalla.
Sopimuksen toteuttaminen
Tärkeimmät rahoitusehdot ja maksujärjestelyt ja/tai viittaus niitä koskeviin säännöksiin:
— Laskujen maksuaika on 21 vuorokautta laskujen saapumisesta tilaajalle,
— viivästymiskorko on korkolain mukainen,
— toimeksisaajan on laitettava laskut sähköisessä muodossa Espoon Asunnot Oy:lle heti sopimuksen alusta lähtien. Toimeksisaajan on huolehdittava ilman lisäveloitusoikeutta omien laskutusjärjestelmiensä muuttamisesta vastaamaan toimeksiantajan käytäntöä tämän hyväksymällä tavalla,
Tärkeimmät rahoitusehdot ja maksujärjestelyt ja/tai viittaus niitä koskeviin säännöksiin
— toimeksisaajan on laitettava laskut sähköisessä muodossa Espoon Asunnot Oy:lle heti sopimuksen alusta lähtien. Toimeksisaajan on huolehdittava ilman lisäveloitusoikeutta omien laskutusjärjestelmiensä muuttamisesta vastaamaan toimeksiantajan käytäntöä tämän hyväksymällä tavalla,
— laskutus on tapahduttava 1 kk sisällä laskutettavan työn valmistumisesta.
Henkilöstön nimet ja ammattipätevyydet ✅
Menettely
Tarjouksen voimassaoloaika: 2015-07-31 📅
Kielet
Kieli: suomi 🗣️
Hankintaviranomainen Tunnistetiedot
Kansallinen rekisterinumero: 1565281-0
Yhteystiedot
Yhteyspiste: Espoon Asunnot Oy
Veli Matti Räsänen
Jos huoneistoremontteja tekevä yritys täyttää tässä hankintailmoituksessa annetut ehdot ja on kiinnostunut antamaan hintatarjouksen tästä hankinnasta, tulee yrityksen lähettää tämän hankintailmoituksen tekijälle kirjallinen tarjous tässä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä pyydettyine liitteineen 24.3.2015 klo 12 mennessä.
Jos huoneistoremontteja tekevä yritys täyttää tässä hankintailmoituksessa annetut ehdot ja on kiinnostunut antamaan hintatarjouksen tästä hankinnasta, tulee yrityksen lähettää tämän hankintailmoituksen tekijälle kirjallinen tarjous tässä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä pyydettyine liitteineen 24.3.2015 klo 12 mennessä.
Tämän hankintailmoituksen liitteenä ovat kaikki tarjouspyyntöasiakirjat. Jos saatte ne tulostettua, niin tällöin ei ole tarvetta pyytää hankintayksiköltä enää tarjouspyyntöasiakirjoja.
Tarjous on laitettava kirjallisen tarjouksen lisäksi sähköpostilla
Kirjallisen tarjouksen lisäksi on lähetettävä tarjouslomakkeelle kirjoitettu tarjous Excel-tiedostona sähköpostilla 24.3.2015 klo 12:00–16:00 välisenä aikana sähköpostiosoitteeseen: veli-matti.rasanen@espoonasunnot.fi
Sähköpostilla lähetetyssä tarjouksessa on oltava samat tarjoushinnat kuin kirjallisessa tarjouksessa. Kirjallinen tarjous on tässä kilpailutuksessa virallinen tarjous.
Sähköisessä muodossa lähetettävä tarjous helpottaa tarjousten vertailua hankintayksikössä, kun urakoitsija täyttää tarjouslomakkeeseen tarjoushinnat.
Sähköinen tarjouslomake laskee automaattisesti urakoitsijan tarjouksen kokonaisvertailuhinnan kun tarjoushinnat on ensin syötetty tarjouslomakkeeseen.
Vastaukset kaikkiin esitettyihin tätä hankintaa koskeviin kysymyksiin julkaistaan 4.3.2014 Espoon Asunnot Oy:n internetsivulla: www.espoonasunnot.fi/hankinnat
Täydentävät tiedot Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi📧
Puhelin: +358 295643300📞
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus🌏
Faksi: +358 295643314 📠
Tiedot muutoksenhakumenettelyjen määräajoista:
Markkinaoikeuteen voi valittaa tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.
Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon tarjouskilpailua koskevasta ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Tarjoajilla on lisäksi käytettävissään tavanomaiset valitustiet hakea oikaisua suoraan hankintayksiköltä, kun hankkijana on kunta. Joissakin tapauksissa, kuten seurakuntien hankinnoista, voi valituksen tehdä myös hallinto-oikeuksiin.
Hankintayksiköillä on velvollisuus ilmoittaa hankintapäätöstä tiedoksiantaessaan myös muutoksenhakumahdollisuuksista.
6️⃣
Nimi: Rakennus ja laatoitus A. Mere Oy
Postiosoite: Lehtisaarentie 1/13
Postinumero: 00340
Sähköposti: arne.mere@amere.fi📧
Internetosoite: http://www.amere.fi🌏
7️⃣
Nimi: Metu Oy
Postiosoite: Harttusentie 50
Postitoimipaikka: Vesivehmaa
Postinumero: 17130
Sähköposti: metuoy@gmail.com📧
Internetosoite: www.metuoy.fi🌏