Kajaanin vesiliikuntakeskus

Kajaanin kaupunki

Kajaanin vesiliikuntakeskuksen rakentaminen, os. Koskikatu 6 87200 Kajaani.
Hankkeen esiteluonnos (Huom muutokset mahdollisia): http://www.kajaani.fi/ajankohtaista/muut-ajankohtaiset/vesiliikuntakeskus. />Kohteesta pyydetään:
— rakennusurakka pääurakkana (RU)
ja seuraavat urakat alistettuna sivu-urakkana:
— putkiurakka (PU),
— ilmanvaihtourakka (IU),
— sähköurakka (SU),
— rakennusautomaatiourakka (AU),
— vedenkäsittelyurakka (VKU).

Määräaika

Tarjousten vastaanottamisen määräaika oli 2011-06-03. Hankinta julkaistiin 2011-05-02.

Toimittajat

Seuraavat toimittajat mainitaan hankintapäätöksissä tai muissa hankinta-asiakirjoissa:

Kuka?

• Kajaanin kaupunki

Mitä?

Missä?

• Kainuu

Hankintojen historia

Päivämäärä	Asiakirja
2011-05-02	hankintailmoitus
2011-12-22	Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
2011-12-23	Lisätietoilmoitus

hankintailmoitus (2011-05-02)
Kohde
Hankinnan laajuus
Otsikko: Rakennustyöt
Määrä tai laajuus: 10 500 00012 500 000
Ilmoituksen metatiedot
Alkukieli: suomi 🗣️
Asiakirjatyyppi: hankintailmoitus
Sopimuksen luonne: Urakat
Asetus: Euroopan unioni
Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)
Koodi: Rakennustyöt 📦

Menettely
Menettelyn tyyppi: Rajoitettu menettely
Tarjouksen tyyppi: Tarjous koskee kaikkia eriä
Myöntämisperusteet
Alin hinta

Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Maa: Suomi 🇫🇮
Hankintaviranomaisen tyyppi: Alue- tai paikallistason viranomainen
Postiosoite: Pohjolankatu 13
Postinumero: 87100
Postitoimipaikka: Kajaani
Yhteystiedot
Internetosoite: http://www.kajaani.fi 🌏
Sähköposti: jarmo.juntunen@kajaani.fi 📧
Puhelin: +358 502027 📞
Faksi: +358 86149205 📠

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2011-05-02 📅
Tarjousten jättämisen määräaika: 2011-06-03 📅
Julkaisupäivä: 2011-05-05 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2011/S 87-141371
EUVL-S-numero: 87

Kohde
Hankinnan laajuus
Lyhyt kuvaus:

Kajaanin vesiliikuntakeskuksen rakentaminen, os. Koskikatu 6 87200 Kajaani.

Hankkeen esiteluonnos (Huom muutokset mahdollisia): http://www.kajaani.fi/ajankohtaista/muut-ajankohtaiset/vesiliikuntakeskus.

Kohteesta pyydetään:

— rakennusurakka pääurakkana (RU)

ja seuraavat urakat alistettuna sivu-urakkana:

— putkiurakka (PU),

— ilmanvaihtourakka (IU),

— sähköurakka (SU),

— rakennusautomaatiourakka (AU),

— vedenkäsittelyurakka (VKU).

Arvioitu arvo ilman arvonlisäveroa: 10 500 000 💰
12 500 000 💰
Suorituspaikka
Pääkohde tai suorituspaikka: Kajaani.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot
Osallistumisehdot
Kelpoisuus harjoittaa ammattitoimintaa:

Ehdokkaalla tulee olla hankkeen laajuuden ja laadun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset sekä toimintakyky ja ammatillinen pätevyys hankinnan toteuttamiseksi. Lisäksi ehdokkailta edellytetään, että nämä ovat suoriutuneet yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

Ehdokkaalla on oltava aikaisempaa kokemusta vastaavien urakoiden ja hankkeiden toteuttamisesta.

Osallistumishakemuksen liitteenä yrityksen tulee toimittaa RALA-pätevyystodistus tai vastaavat todistukset ja selvitykset, jotka eivät saa olla 2 kuukautta vanhempia:

— kaupparekisteriote,

— todistus kuulumisesta ennakkoperintärekisteriin,

— todistus rekisteröitymisestä arvonlisäverotilittäjäksi,

— todistus kuulumisesta työnantajarekisteriin,

— verojäämätodistus,

— eläkevakuutusmaksutodistus,

— selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta.

Taloudellinen ja rahoituksellinen asema:

Ehdokkaalla tulee olla referenssejä kohteista, jotka vastaavat taloudellisesti ja teknisesti tätä hanketta. Liikevaihto tulee olla hankkeen kokoon nähden riittävä:

— esitettävä luotettava selvitys yrityksen liikevaihdosta 3 viimeksi kuluneelta vuodelta. Selvityksen tulee sisältää tilinpäätöstietoina vähintään lyhyt tuloslaskelma ja tase viimeisten 3 vuoden vahvistetun tilikauden osalta.

Tekninen ja ammatillinen pätevyys:

Ehdokkaalla tulee olla referenssejä kohteista, jotka vastaavat taloudellisesti ja teknisesti tätä hanketta:

— esitettävä selvitys (referenssiluettelo) yrityksen tätä kohdetta vastaavien urakoiden ja hankkeitten toteuttamisesta vähintään viimeksi kuluneelta 5 vuodelta,

— esitettävä selvitys yrityksen laadunvarmistuksen, ympäristöasioiden ja työturvallisuuden hallinnan menettelyistä,

— esitettävä selvitys yrityksen vastuuhenkilöiden pätevyyksistä, kokemuksesta ja referensseistä (CV) vaativuudeltaan vastaavien urakoiden ja hankkeiden toteuttamisesta.

Vähimmäistaso(t):

Referenssitiedoilla ehdokkaan tulee osoittaa vähintään 2 tätä hanketta vastaavaa valmistunutta kohdetta 5 viimeisen vuoden ajalta.

Rakennusurakoitsijan työpäälliköllä tai vastaavalla tulee olla vähintään insinöörin koulutus ja vastaavalla työnjohtajalla vähintään rakennusmestarin tai vastaava koulutus ja molemmilla työkokemusta vähintään 5 vuotta vastaavissa tehtävissä sekä kokemusta vaativuudeltaan tätä hanketta vastaavista tehtävistä.

Rakennusurakoitsijalla tulee olla käytettävissä 1. luokan betonityönjohtaja.

Sivu-urakoitsijoiden projektipäälliköillä tai vastaavilla tulee olla vähintään insinöörin koulutus ja työnjohtajilla tulee olla vähintään teknikon koulutus ja näillä työkokemusta vähintään 5 vuotta vastaavissa tehtävissä sekä kokemusta vaativuudeltaan tätä hanketta vastaavista tehtävistä.

Yrityksellä tulee olla käytössä sertifioitu laatujärjestelmä esim. ISO 9001 tai vastaava.

Sopimuksen toteuttaminen
Vaadittavat vakuudet ja takuut:

Takuuaika on rakennuskohteen vastaanottotarkastuksesta lukien seuraava:

— rakennusurakassa 24 kuukautta,

— putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio-, sähkö- ja vedenkäsittelyurakassa 24 kuukautta.

Takuuajan puolessa välissä pidetään välitarkastus, jossa havaitut takuuajan vastuuseen kuuluvat virheet tulee korjata sovittuna määräaikana.

Vesikaton vedeneristystöille ja -materiaaleille ja vesivuodon aiheuttamille vahingoille vaaditaan lisäksi tilaajan hyväksymä ja tilaajan nimiin asetettu kymmenen (10) vuoden takuu.

Seuraaville töille rakennusurakoitsijan tulee lisäksi myöntää alla mainitun pituiset tilaajan nimiin asetetut takuut.

— umpiolasit (materiaali ja asennus) 5 v,

— elastiset saumaukset julkisivuissa (materiaalit ja asennus) 5 v,

— laatoitukselle ja laatoituksen vedeneristykselle vaaditaan YSE:n 29 §:n, kohdan 6 mukainen 10 vuoden takuu koskien materiaalien lisäksi myös kosteusvaurioita 10 v,

— kuumasinkityt ja maalatut teräs- ja peltirakenteet (teräs- ja peltirakenteiden ruostumattomuus, sinkityksen ja maalauksen pysyvyys) 10 v,

— muovipinnoitetut pellit (peltien ruostumattomuus ja muovipinnoitteiden pysyvyys) 10 v,

— julkisivujen ja ulkorakenteiden rappaukset, maalaukset muut pinnoitteet (rappausten, maalausten ja pinnoitteiden pysyvyys, halkeilemattomuus ja vaurioitumattomuus) 10 v,

— betonielementtien terästen ruostumattomuus (elementit ja muille rakennusosille aiheutuneet vauriot) 10 v.

Vakuudet

Yleisten sopimusehtojen 36 §:n mukaiset vakuudet tulee urakoitsijan antaa seuraavasti:

a) rakennusajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta

— pääurakoitsija 10 %,

— putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio-, sähkö- ja vedenkäsittelyurakoitsija 10 %;

b) takuuajan vakuudeksi laskettuna arvonlisäverottomasta urakkahinnasta

— pääurakoitsija 2 %,

— putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio-, sähkö- ja vedenkäsittelyurakoitsija 2 %.

Urakoitsijan rakennuttajalle antamat rakennusaikaiset vakuudet ovat alistamisen tapahduttua toissijaisesti pää- ja sivu-urakoitsijan alistamissopimukseen perustuvien vaateiden vakuutena.

Tärkeimmät rahoitusehdot ja maksujärjestelyt ja/tai viittaus niitä koskeviin säännöksiin:

Urakkahinnan muodostuminen

Urakkasopimukseen merkitään urakan arvonlisäveroton kokonaishinta. Kajaanin kaupunkiin sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ja tästä syystä kaupungin tulee saada kaikista ostamistaan rakentamispalveluista arvonlisäveroton lasku.

Urakkahinnan maksaminen

Urakkasopimukseen liitetään ao. urakoitsijan kanssa yhteistoiminnassa laadittu työn edistymisen mukainen maksuerätaulukko. Jokaiseen maksuerään tulee sisältyä sekä tarvikkeiden hankinta että asennus.

Toimintakokeille ja koekäytöille varataan oma maksueränsä, joka on 5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta lukuun ottamatta rakennusurakkaa, jossa erän suuruus on normaalin maksuerän suuruinen. Rakennusurakan maksuerä maksetaan, kun rakennustyöt ovat niin valmiit, että toimintakokeet voidaan suorittaa. putki-, ilmanvaihto-, rakennusautomaatio- ja vedenkäsittely- ja sähkötöiden maksuerä maksetaan, kun toimintakokeet on hyväksytysti suoritettu. Niissä urakoissa, jossa urakkasuoritukseen sisältyy takuuajan huoltotoimia, varataan näitä varten oma maksueränsä.

Ensimmäinen maksuerä

Ensimmäisen maksuerän (ennakon) suuruus on enintään 50 % rakennusaikaisen vakuuden määrästä. Tämä maksuerä maksetaan urakoitsijalle, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennustyövakuutus on otettu, urakkasopimuksen mukainen rakennusaikainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle ja työt on aloitettu.

Loppuerä

Viimeinen maksuerä (loppuerä) on vähintään 10 % urakkahinnasta. Maksuerä maksetaan, kun urakka on vastaanotettu ja takuuajan vakuudet on toimitettu sekä luovutusasiakirjat luovutettu rakennuttajalle.

Mahdollinen viivästyssakko pidätetään viimeisestä maksuerästä.

Sivu-urakoiden maksut

Rakennuttaja maksaa valitsemiensa sivu-urakoitsijoiden maksuerät suoraan asianomaisille urakoitsijoille.

Alistettujen sivu-urakoiden kunkin maksuerän suorittamiseen on saatava pääurakoitsijan hyväksyminen.

Maksuaika ja viivästyskorko

Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan, kun lasku on esitetty rakennuttajalle ja vastaava sopimuksen mukainen työvaihe on todettu tehdyksi tai lasku muuten on todettu maksukelpoiseksi. Tilaajan nimeämä valvoja toteaa, milloin maksuerän perusteena oleva työvaihe on tehty.

Jos rakennuttaja ei 21 vuorokauden kuluessa ole täyttänyt maksuvelvollisuuttaan, hän maksaa urakoitsijalle sanotun määräajan ylittäneeltä ajalta maksamattomalle määrälle lasketun viivästyskorkolain kulloinkin voimassaolevan vuotuisen viivästyskoron maksun tapahtumiseen saakka.

Hintasidonnaisuudet

Urakkahinta on kiinteä ilman indeksisidonnaisuutta.

Muutostyötarjous ja -hinnat

Muutostöissä noudatetaan YSE 44 §:n mukaista menettelyä. Yleiskustannuslisänä on 12 % lukuun ottamatta YSE 47 §:n 1. momentin c-kohdan aliurakoita. Yleiskustannuslisä lasketaan muutoksesta aiheutuvien lisäysten ja vähennysten erotukselle.

Sivu-urakoiden muutostöissä urakoitsija esittää tukkuliikkeen laskun, johon lisätään yllä mainittu yleiskuluprosentti. Työt tehdään kunkin sopimusalan urakkahinnoittelua noudattaen.

Yksikköhinnat

Urakoissa, joiden sopimuksiin on liitetty yhteisesti hyväksytty yksikköhintaluettelo, suoritetaan mahdolliset muutokset yksikköhintaluettelon mukaisin hinnoin ja periaattein siinä määrin kuin mahdollista.

Menettely
Ehdokkaiden vähimmäismäärä: 5
Ehdokkaiden enimmäismäärä: 8
Puolueettomat valintaperusteet:

Osallistumishakemuksen jättäneistä soveltuvista ehdokkaista valitaan vähintään 5 kpl urakkaa kohden, mikäli edellä mainitut kohdan III.2 osallistumisehdot täyttyvät. Ehdokkaita valitaan enintään 8 kpl urakkaa kohden, joiden valinta tehdään osallistumisehdot kohdassa esitettyjen tietojen, selvitysten ja vaatimusten perusteella.

Tarjouspyynnöt valituille lähetetään kesäkuussa 2011.

Kielet
Kieli: suomi 🗣️

Hankintaviranomainen
Tunnistetiedot
Hankintaviranomaisen nimi: Kajaanin kaupunki
Yhteystiedot
Yhteyspiste: Kajaanin Teknologiakeskus Oy
Jarmo Juntunen
Ostajaprofiilin osoite: http://www.kajaani.fi 🌏

Viite
Päivämäärät
Aloituspäivä: 2011-09-15 📅
Loppupäivä: 2013-07-31 📅

Täydentävät tiedot
Arvostelurunko
Nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: PL 118
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00131
Maa: Suomi 🇫🇮
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 📧
Puhelin: +358 103643300 📞
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus 🌏
Faksi: +358 103643314 📠
Lähde: OJS 2011/S 087-141371 (2011-05-02)

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta (2011-12-22)
Kohde
Hankinnan laajuus
Hankinnan kokonaisarvo: 9 248 000 💰
Ilmoituksen metatiedot
Asiakirjatyyppi: Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Menettely
Menettelyn tyyppi: Ei määritelty
Tarjouksen tyyppi: Ei sovelleta
Myöntämisperusteet
Ei määritelty

Hankintaviranomainen
Yhteystiedot
Internetosoite: http://www.kajaanil.fi 🌏

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2011-12-22 📅
Julkaisupäivä: 2011-12-23 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2011/S 247-400187
Viittaa ilmoitukseen: 2011/S 87-141371
EUVL-S-numero: 247

Sopimuksen tekeminen

1️⃣
Sopimuksen tekemispäivä: 2011-12-21 📅
Nimi: ERP Rakennus Kemppainen Oy
Postitoimipaikka: Kajaani
Maa: Suomi 🇫🇮

2️⃣
Nimi: LVI-Aitta Oy

3️⃣
Nimi: Lemminkäinen Kiinteistötekniikka Oy

4️⃣
Nimi: Paikallis-Sähkö Oy

5️⃣
Nimi: Fidelix Oy

6️⃣
Nimi: Suomen Allaslaite Oy
Tietoa tarjouskilpailuista
Saatujen tarjousten määrä: 3
2
4
1
Lähde: OJS 2011/S 247-400187 (2011-12-22)

Lisätietoilmoitus (2011-12-23)
Kohde
Ilmoituksen metatiedot
Asiakirjatyyppi: Lisätietoilmoitus

Viite
Päivämäärät
Lähetyspäivä: 2011-12-23 📅
Julkaisupäivä: 2011-12-28 📅
Tunnisteet
Ilmoituksen numero: 2011/S 249-404535
Viittaa ilmoitukseen: 2011/S 247-400187
EUVL-S-numero: 249
Lähde: OJS 2011/S 249-404535 (2011-12-23)

Uudet hankinnat asiaan liittyvissä luokissa 🆕

Rakennustyöt (>20 uudet hankinnat)